El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Dr. Miguel Angel Cañete, Jefe del Departamento de Producción, Unidad Estación de Aislamiento
La construcción de los comederos es necesaria para facilitar la suplementación en batea para bovinos de diferentes categorías
Responde a una necesidad temporal
Las especificaciones técnicas se encuentran elaboradas en base a los requerimientos mínimos que deben cumplir los ítems solicitados
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
INTRODUCCIÓN
La presente documentación tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que servirán de base para la ejecución de todos los rubros previstos en el cómputo métrico de obras, en cuanto a provisión de materiales y métodos para la realización de los Comederos para animales, en la Estación de Aislamiento del SENACSA, en el distrito de la cuidad de Quyquyho, Dpto. de Paraguarí.
Las especificaciones de los rubros mencionados serán ejecutadas por la empresa adjudicataria, su cumplimiento es de carácter obligatorio y servirá de base para el Departamento de Fiscalización de Obras, quien deberá hacer cumplir a cabalidad lo estipulado en el presente documento.
El trabajo a realizar contempla la Provisión y colocación de comederos para animales en los seis tinglados de dimensiones 6x30 mts existente, ubicados en los distintos potreros de la estancia.
Los términos de referencia que se entregan, se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas especificaciones.
Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra
HORARIOS
Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para cubrir un horario laboral de 07:00 a 17:00 horas, con el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las Obras.
1-COMEDEROS DE HORMIGÓN ARMADO
1.1 Comederos de hormigón armado
Comedero de hormigón armado será construido con materiales de primera calidad cemento tipo 1, piedra triturada quinta, arena lavada y malla electro soldada 15x15 cms con varilla de 5 mm de espesor, con un estricto control de la producción y del curado del hormigón, asegurando así la excelente calidad final del producto. Fiscalización de Obras podrá disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista y otros elementos de juicio que requiera la Fiscalización de Obras, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.
Característica:
Medidas
Serán colocados en forma lineal en tiras de 30 mts de longitud pareadas, en los tinglados existente y definidos por el fiscal de obras.
PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL TINGLADO EXISTENTE DONDE SE UBICARÁN LOS COMEDEROS DE HORMIGÓN ARMADO (VER IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO)
2 MANOS FRANCESA PARA PROTECCIÓN DE LAS BATEAS.
2.1 Mano Francesa para protección de batea.
Serán construidas en varillas aceradas de 20 mm de espesor, con las siguientes dimensiones lado superior 25 cms, lado inferior 45 cms y lado lateral 70 cms respectivamente. Las mismas contara con tres líneas de cabo acerado de 7 pelos con sus respectivos tensores y separadores de madera. Dos abrazaderas construidas con planchuela de hierro de medidas 20x20 cms x 5 cms de altura x 3 mm de espesor, e irán adosadas a los pilares existentes, ubicados en los tinglados espaciadas cada tres metros unas de otras aproximadamente y a una altura correspondiente, a ser definida por el fiscal de obras.
3 LIMPIEZA GENERAL
3.1 Limpieza y retiro de escombros
Limpieza general del sitio de construcción con retiro absoluto de escombros existentes.
El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberán ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulación de las personas y además sea de fácil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente serán retirados del sector de obras. La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.
La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.
Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica mencionada anteriormente, otra de carácter general. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, etc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FISCALIZACION
1. Especificaciones Técnicas
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
La Contratista está obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un Jefe o Residente de obra, que la representará en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de importancia que sea necesaria durante la ejecución de las obras.
La Contratista deberá comunicar al Fiscal de Obras la designación de su residente y remitir sus datos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato.
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA
Todos los trabajos que ejecute la contratista deberán ser aprobados por la FISCALIZACIÓN DE OBRAS, la que tendrá en cuenta cantidad, calidad y procedimiento de ejecución.
La misma, tendrá en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien materiales destinados a las obras, se preparen o acondicionen equipos destinados a la ejecución de las obras, dentro y fuera del recinto de los mismos, y se le brindarán todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restricción ninguna.
La Contratista está obligada a suministrar a la FISCALIZACIÓN DE OBRA, todos los documentos (libro de obras, planillas, facturas de compra, análisis de laboratorios, especificaciones técnicas de elementos y herramientas) y materiales para su aprobación o rechazo en el momento en que la misma lo requiera.
La FISCALIZACIÓN DE OBRA tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no reúnan las condiciones exigidas por el Contrato. Así mismo, está autorizada a ordenar la suspensión de las obras cuando, a su juicio, tal interrupción sea necesaria para garantizar la correcta ejecución de la obra.
A los efectos de una correcta ejecución de la obra, se realizarán las reuniones necesarias entre el Residente de Obra (de la Contratista) y la Fiscalización de Obra.
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones asistir a dichas reuniones, a las que será convocada por el Fiscal vía nota o por medio digital (mail, WhatsApp).
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de sus personales.
En cada una de estas reuniones se labrarán actas que serán rubricadas por los participantes. Estas actas en sí mismas se constituirán en antecedentes válidas para juzgar posibles controversias.
LIBRO DE OBRAS
A los efectos del control de la obra, se llevará un (1) LIBRO DE OBRAS, proveído y elaborado por la Contratista, cuyas páginas estarán foliadas, en tres copias del mismo tenor (blanco, amarillo, celeste), siendo estas rubricadas con firma y sello original en cada página.
El libro de obras, permanecerá en el sitio de obras durante el proceso de ejecución de la misma, por lo que su custodia queda bajo la entera responsabilidad de la Contratista.
En un periodo promedio de quince (15) días de control de avance de ejecución de la obra se precederá al retiro de sus páginas quedando el original (blanco) en poder del Fiscal, el segundo original (amarillo) en poder de la Contratista y el tercer original (celeste) en poder del Director de Obras.
En dicho Libro de Obras, la Contratista dejará constancia de los trabajos y de la ejecución de los procesos en términos de porcentaje de avance y/o ejecución, de acuerdo a los planos, planilla de cómputo, a las Especificaciones Técnicas y al Cronograma de avance de otras y demás documentos del Contrato. En el mismo libro, la Fiscalización dejará constancia de todo control realizado.
En caso de paralización de los trabajos, se dejará constancia en el Libro de Obras, indicándose las causas, motivos y/o circunstancias que motivaron el hecho incluyendo fecha y hora. Para dicho caso el Fiscal de Obra elevará un informe vía escrito a la UOC, comunicando de la paralización de las obras y se procederá a labrar un Acta de Suspensión de Obra firmada por la Contratista, el Fiscal de Obras y el Asesor Jurídico de la Dirección de Contrataciones de la Convocante.
Se anotarán igualmente en el Libro de Obras las órdenes impartidas por el FISCAL, así como también, la Contratista está obligado a notificarse de las anotaciones y observaciones que conste en el libro de obras, y formular a su vez, las observaciones que estime conveniente.
RECEPCION DE OBRA.
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habitación y uso, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación.
La Fiscalización de Obra estará facultada a exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del área de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.
Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.
El Pago de todos los derechos, que estará a su cargo y Costo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
Para proceder a la recepción provisoria del trabajo se procederá a una prueba de funcionalidad total de la infraestructura y de los equipos instalados en el trabajo.
REQUISITOS ESTABLECIDOS QUE DEBERAN SER CUMPLIDOS POR LA CONTRATISTA.
La contratista deberá proveer a la fiscalización dentro de los cinco días hábiles posterior a la firma del contrato la lista inicial de obreros (cantidad mínima permanente en obra: (3 TRES). Este documento deberá presentarse en una planilla que cuente con los datos de: nombre y apellido, especialidad específica y copia de cédula PARA EL CONTROL EN PORTERIA.
El contratista deberá proveer a sus obreros del siguiente sistema de indumentaria y seguridad: chaleco distintivo con la inscripción del nombre de la contratista en el parte posterior opcional reflectivo, zapatón de seguridad tipo punta de acero, guantes, lentes de protección y casco de seguridad de los colores establecidos a cada especialidad en la obra. Es uso de esta indumentaria será de carácter obligatorio y de plena responsabilidad del residente. El fiscal de obras de constatar el no cumplimiento de esta condición de trabajo tomara las medidas de suspensión de la jornada laboral (1 día).
La contratista deberá habilitar un libro de control de ingreso de personas ajenas a la obra, de esta manera se registrará el nombre de la persona que ingrese, hora, fecha y numero de cedula previa autorización del director de obras y/o Jefe o Superintendente de Obra Residente. Todo tipo de accidente que se pueda dar en el lugar de obras durante la ausencia del fiscal de obras queda plenamente a responsabilidad del director de obras y/o residente.
La contratista deberá proveer de cascos de seguridad (5 cinco) que permanecerán en el obrador para las visitas vinculantes y de fiscalización.
La Fiscalización, de constatar la ausencia del Residente, procederá a paralizar la obra por la jornada de trabajo. Hasta que dicha persona se presente en el sitio de obra.
La contratista deberá actualizar cada 15 (quince) días la lista plena de obreros que desempeñen funciones en el sitio de obra. (Deberá informar en caso de que haya cambios en la nómina inicial)
La contratista tiene plenamente prohibido el cambio de Residente de obra, sin la comunicación previa por escrito y posterior autorización de la fiscalización.
La contratista deberá presentar cada 15 (quince) días un informe fotográfico de los procesos constructivos, así como de los trabajos realizados según planilla de obra.
ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Todos los personales de la obra (incluyendo los profesionales y técnicos a cargo) deben de utilizar los equipos de protección personal correspondiente en el área de trabajo (casco de protección de cráneo, calzado de seguridad con punta reforzada, chaleco reflectante, ropa de trabajo, todos proveídos por la empresa contratista de manera individual y ajustada a las características anatómicas de cada persona. Así mismo, en cada caso y de acuerdo a la naturaleza del trabajo proveer los equipos de protección personal especial (ej.: trabajos de soldaduras, carga y descarga de materiales pesados, en altura, conexiones eléctricas, cortes especiales, en espacio confinado, otros).
Toda el área debe estar cercada y correctamente señalizada, especialmente con las indicaciones de: indumentaria obligatoria, zona de circulación de vehículos y maquinarias, prohibición de fumar, prohibición de cazar, zonas restringidas, riesgos y peligros, contactos para casos de emergencia, zona de almacenamiento de materiales, prohibido quemar.
La contratista debe contar con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos (incluyendo clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final en un sitio habilitado por las instancias correspondientes).
La contratista debe contar con un Plan de Contingencia para casos de emergencia (especialmente para accidentes de trabajo y combate contra incendios) que incluya capacitación a todos sus personales.
La contratista debe proveer servicio higiénico a sus personales.
En caso de que haya alteración del espacio verde, la contratista, debe recomponer las zonas afectadas.
La contratista deberá prever la utilización de contenedores móviles para escombros en casos de demolición y/o para remoción de restos de materiales de la construcción.
La contratista deberá realizar la limpieza diaria de la zona de obras.
La contratista deberá cumplir indefectiblemente las demás disposiciones establecidas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, así como también Cumplir las legislaciones vigentes, especialmente la de Calidad del Aire (Ley N° 5211/14), de Polución Sonora (Ley N° 1.100/97), y la Ley que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente (Ley 716/96).
Por último, ante la ocurrencia de cualquier circunstancia imprevista se deberá consultar al Fiscal de la Obra para definir las acciones necesarias.
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
El plazo de Ejecución será de 60 (sesenta) días calendarios, desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Ejecución (Acta de Inicio) emitida por la Coordinación de Proyectos y Obras
La Recepción Provisoria de las Obras será Total a los 60 días calendarios posteriores al inicio de la obra.
La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de: 120 días calendarios después de la recepción provisoria de la obra.
| PLANILLA DE OBRAS | |||||||||
| PROPIETARIO: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal | |||||||||
| UBICACIÓN : San Lorenzo , Km 10 ½, Ruta Mcal. Estigarribia | |||||||||
| OBRA : Comederos de hormigon armado. | |||||||||
| CRONOGRAMA DE OBRAS | |||||||||
| ITEM | RUBRO | MES 1 | MES 2 | ||||||
| 1 | COMEDEROS DE HORMIGON | ||||||||
| 1,1 | Comederos de hormigon | ||||||||
| 2 | MANO FRANCESA | ||||||||
| 2,1 | Mano francesa para proteccion de batea | ||||||||
| 3 | LIMPIEZA GENERAL | ||||||||
| 3,1 | Limpieza y retiro de escombros | ||||||||
NO APLICA
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
En el lugar de ejecución, se procederá a la inspección y verificación en cuanto a calidad y cantidad, con los documentos pertinentes de acuerdo a las especificaciones técnicas, por técnicos designados por la Administración del SENACSA.
1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
|
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
| Acta de Recepción | Acta de Recepción | 60 (sesenta) días calendarios, desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Ejecución (Acta de Inicio) |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Documentos. Consorcios |
|
|
|
|