Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Objetivo

La incorporación de componentes y partes originales de hardware y los servicios altamente especializados, para el Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras disponibles en la Circunscripción Judicial del Departamento Central, dejándolos operativos y funcionales conforme a los requisitos contenidos en los términos de referencia.

Alcance de la Contratación

La empresa contratada deberá proveer los componentes originales y legítimos de la marca y prestar los servicios con personal técnico especializado para instalar, configurar, realizar las pruebas de funcionamiento y certificar el correcto funcionamiento de los equipos.

En función a la provisión y servicios requeridos, deberán proveer la cantidad necesaria de técnicos especialistas para el cumplimiento de los plazos del contrato, en cuanto a las tareas de entrega de componentes o partes y puesta en funcionamiento.

La Garantía requerida es de 6 meses a partir de la puesta en producción de los componentes, en caso de constatarse desperfectos en la fabricación de las partes originales de la marca corresponderá la sustitución directa sin ningún costo adicional para la contratante.

Composición de Precios

En los precios cotizados deberán estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente a la prestación de la provisión y los servicios contratados, tales como: Mano de obra e instalación, Repuestos, Traslados, Fletes y Seguros, Herramientas y afines.

Debe incluir además todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, impuestos y otros costos, la Circunscripción Judicial del Departamento Central, no reconocerá ningún ajuste en los precios presentados en La planilla de cotización de precios, salvo por cláusulas de reajuste.

OBSERVACIÓN: Se considerará como una excepción justificada la posibilidad de que los repuestos originales sean descontinuados por el Fabricante de la marca, razón por la cual debe mediar una nota emitida por la misma, además del informe técnico del Centro Autorizado de Servicios de la marca en la República de Paraguay confirmando dicha condición para el modelo específico, representando a su vez un motivo de fuerza mayor que eximirá a la Empresa adjudicada de las sanciones administrativas o pecuniarias previstas en el Contrato.

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONES MARCA CANON

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1		MARCA CANON - MODELO: iR ADV 525i
1.1	81111812-002	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1
1.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1
1.3	81111812-002	Rodillos de transferencia	Unidad	EVENTO	1
1.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillos de transferencia	Unidad	EVENTO	1
1.5	81111812-002	Kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1
1.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1
1.7	81111812-002	Rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1
1.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de bandeja de bypass	Unidad	EVENTO	1
1.9	81111812-002	Rodillo de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1
1.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion de bypass	Unidad	EVENTO	1
1.11	81111812-002	Kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1
1.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de kit de mantenimiento del ADF	Unidad	EVENTO	1
1.13	81111812-002	Placa de fuente de Alta tensión	Unidad	EVENTO	1
1.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de placa de fuente de alta tensión	Unidad	EVENTO	1
1.15	81111812-002	Placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1
1.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de placa controladora DC	Unidad	EVENTO	1
1.17	81111812-002	Panel de control	Unidad	EVENTO	1
1.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1
1.19	81111812-002	Placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1
1.20	81111812-002	Mano de obra por cambio de placa controladora principal	Unidad	EVENTO	1
1.21	81111812-002	Unidad de disco duro	Unidad	EVENTO	1
1.22	81111812-002	Mano de obra por cambio de disco duro	Unidad	EVENTO	1
1.23	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
2		MARCA CANON - MODELO: IR 1435i
2.1	81111812-002	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1
2.2	81111812-002	Mano de obra por Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1
2.3	81111812-002	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1
2.4	81111812-002	Mano de obra por Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1
2.5	81111812-002	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1
2.6	81111812-002	Mano de obra por Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1
2.7	81111812-002	Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1
2.8	81111812-002	Mano de obra por Cambio de rodillo magneico	Unidad	EVENTO	1
2.9	81111812-002	Rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1
2.10	81111812-002	Mano de obra por Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1
2.11	81111812-002	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1
2.12	81111812-002	Mano de obra por Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1
2.13	81111812-002	Almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1
2.14	81111812-002	Mano de obra por Cambio de almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1
2.15	81111812-002	Rodillo de recoleccion del ADF	Unidad	EVENTO	1
2.16	81111812-002	Mano de obra por Cambio de rodillo de recoleccion del ADF	Unidad	EVENTO	1
2.17	81111812-002	Obturador del sensor	Unidad	EVENTO	1
2.18	81111812-002	Mano de obra por Cambio del obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1
2.19	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
3		MARCA CANON - MODELO: IR 1435i+
3.1	81111812-002	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1
3.2	81111812-002	Mano de obra por Cambio de unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1
3.3	81111812-002	Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1
3.4	81111812-002	Mano de obra por Cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1
3.5	81111812-002	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1
3.6	81111812-002	Mano de obra por Cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1
3.7	81111812-002	Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1
3.8	81111812-002	Mano de obra por Cambio de rodillo magneico	Unidad	EVENTO	1
3.9	81111812-002	Rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1
3.10	81111812-002	Mano de obra por Cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1
3.11	81111812-002	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1
3.12	81111812-002	Mano de obra por Cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1
3.13	81111812-002	Almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1
3.14	81111812-002	Mano de obra por Cambio de almohadilla de separacion del ADF	Unidad	EVENTO	1
3.15	81111812-002	Rodillo de recoleccion del ADF	Unidad	EVENTO	1
3.16	81111812-002	Mano de obra por Cambio de rodillo de recoleccion del ADF	Unidad	EVENTO	1
3.17	81111812-002	Obturador del sensor	Unidad	EVENTO	1
3.18	81111812-002	Mano de obra por Cambio del obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1
3.19	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
4		MARCA CANON - MODELO: IR 1024iF
4.1	81111812-002	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1
4.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1
4.3	81111812-002	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1
4.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1
4.5	81111812-002	Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1
4.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1
4.7	81111812-002	Unidad Reveladora	Unidad	EVENTO	1
4.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1
4.9	81111812-002	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1
4.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1
4.11	81111812-002	Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1
4.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1
4.13	81111812-002	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1
4.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1
4.15	81111812-002	Brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1
4.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1
4.17	81111812-002	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1
4.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1
4.19	81111812-002	Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1
4.20	81111812-002	Mano de obra poor cambio de obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1
4.21	81111812-002	Guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1
4.22	81111812-002	Mano de obra por guía de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1
4.23	81111812-002	Guia duplex	Unidad	EVENTO	1
4.24	81111812-002	Mano de obra por cambio de guía de duplex	Unidad	EVENTO	1
4.25	81111812-002	Base del ADF	Unidad	EVENTO	1
4.26	81111812-002	Mano de obra por cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1
4.27	81111812-002	Puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1
4.28	81111812-002	Mano de obra por cambio de puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1
4.29	81111812-002	Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1
4.30	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentacion	Unidad	EVENTO	1
4.31	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
5		MARCA CANON - MODELO: IR 1022
5.1	81111812-002	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1
5.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de cilindro	Unidad	EVENTO	1
5.3	81111812-002	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1
5.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de presion	Unidad	EVENTO	1
5.5	81111812-002	Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1
5.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1
5.7	81111812-002	Unidad Reveladora	Unidad	EVENTO	1
5.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1
5.9	81111812-002	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1
5.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de cuchilla	Unidad	EVENTO	1
5.11	81111812-002	Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1
5.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1
5.13	81111812-002	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1
5.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1
5.15	81111812-002	Brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1
5.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1
5.17	81111812-002	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1
5.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1
5.19	81111812-002	Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1
5.20	81111812-002	Mano de obra poor cambio de obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1
5.21	81111812-002	Guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1
5.22	81111812-002	Mano de obra por guía de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1
5.23	81111812-002	Guia duplex	Unidad	EVENTO	1
5.24	81111812-002	Mano de obra por cambio de guía de duplex	Unidad	EVENTO	1
5.25	81111812-002	Base del ADF	Unidad	EVENTO	1
5.26	81111812-002	Mano de obra por cambio de base del ADF	Unidad	EVENTO	1
5.27	81111812-002	Puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1
5.28	81111812-002	Mano de obra por cambio de puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1
5.29	81111812-002	Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1
5.30	81111812-002	Mano de obra por cambio de rodillo de alimentacion	Unidad	EVENTO	1
5.31	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1

Monto mínimo	Gs. 75.000.000 (guaraníes setenta y cinco millones)
Monto máximo	Gs. 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones)

La vigencia del Contrato será de 12 (doce) meses.

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS MARCA KYOCERA

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1		MARCA KYOCERA - MODELO: FS-1370
1.1	81111812-002	Unidad de Cilindro DK-170	Unidad	EVENTO	1
1.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro DK-170	Unidad	EVENTO	1
1.3	81111812-002	Unidad de Fusor FK-170	Unidad	EVENTO	1
1.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor FK-170	Unidad	EVENTO	1
1.5	81111812-002	Kit de Fusor FK-171 (E)	Unidad	EVENTO	1
1.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Fusor FK-171 (E)	Unidad	EVENTO	1
1.7	81111812-002	Placa Principal	Unidad	EVENTO	1
1.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de Placa Principal	Unidad	EVENTO	1
1.9	81111812-002	Base MPF	Unidad	EVENTO	1
1.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de Base MPF	Unidad	EVENTO	1
1.11	81111812-002	Cuchilla de Limpieza	Unidad	EVENTO	1
1.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	EVENTO	1
1.13	81111812-002	Pulley Feed Assy	Unidad	EVENTO	1
1.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley Feed Assy	Unidad	EVENTO	1
1.15	81111812-002	Pulley PickUp Assy	Unidad	EVENTO	1
1.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley PickUp Assy	Unidad	EVENTO	1
1.17	81111812-002	Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
1.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
1.19	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
2		MARCA KYOCERA - MODELO: P 2135 DN
2.1	81111812-002	Unidad de Cilindro DK-170	Unidad	EVENTO	1
2.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de Unidad de Cilindro DK-170	Unidad	EVENTO	1
2.3	81111812-002	Unidad de Fusor FK-170	Unidad	EVENTO	1
2.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor FK-170	Unidad	EVENTO	1
2.5	81111812-002	Kit de Fusor FK-171 (E)	Unidad	EVENTO	1
2.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Fusor FK-171 (E)	Unidad	EVENTO	1
2.7	81111812-002	Placa Principal	Unidad	EVENTO	1
2.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de Placa Principal	Unidad	EVENTO	1
2.9	81111812-002	Base MPF	Unidad	EVENTO	1
2.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de Base MPF	Unidad	EVENTO	1
2.11	81111812-002	Cuchilla de Limpieza	Unidad	EVENTO	1
2.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	EVENTO	1
2.13	81111812-002	Pulley Feed Assy	Unidad	EVENTO	1
2.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley Feed Assy	Unidad	EVENTO	1
2.15	81111812-002	Pulley PickUp Assy	Unidad	EVENTO	1
2.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley PickUp Assy	Unidad	EVENTO	1
2.17	81111812-002	Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
2.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
2.19	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
3		MARCA KYOCERA - MODELO: EC P2040idw
3.1	81111812-002	Kit de Mto. MK-1152	Unidad	EVENTO	1
3.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Mto. MK-1152	Unidad	EVENTO	1
3.3	81111812-002	Kit de Cilindro DK-1150	Unidad	EVENTO	1
3.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Cilindro DK-1150	Unidad	EVENTO	1
3.5	81111812-002	Kit de Fusor FK-1150	Unidad	EVENTO	1
3.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Fusor FK-1150	Unidad	EVENTO	1
3.7	81111812-002	Pulley Feed	Unidad	EVENTO	1
3.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley Feed	Unidad	EVENTO	1
3.9	81111812-002	Pulley Pick up Assy	Unidad	EVENTO	1
3.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley Pick up Assy	Unidad	EVENTO	1
3.11	81111812-002	Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
3.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
3.13	81111812-002	Parts Holder Feed Assy SP	Unidad	EVENTO	1
3.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de Parts Holder Feed Assy SP	Unidad	EVENTO	1
3.15	81111812-002	Parts PWB Main Engine Assy	Unidad	EVENTO	1
3.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de Parts PWB Main Engine Assy	Unidad	EVENTO	1
3.17	81111812-002	Unid. De Revelado DV-1152	Unidad	EVENTO	1
3.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de Unid. De Revelado DV-1152	Unidad	EVENTO	1
3.19	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
4		MARCA KYOCERA - MODELO: EC P5026cdw
4.1	81111812-002	Kit de Cilindro DK-5230 (B&W)	Unidad	EVENTO	1
4.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Cilindro DK-5230 (B&W)	Unidad	EVENTO	1
4.3	81111812-002	Kit de Cilindro DK-5231 (Color)	Unidad	EVENTO	1
4.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Cilindro DK-5231 (Color)	Unidad	EVENTO	1
4.5	81111812-002	Kit de Fusor FK-5240	Unidad	EVENTO	1
4.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de Kit de Fusor FK-5240	Unidad	EVENTO	1
4.7	81111812-002	Pulley Feed	Unidad	EVENTO	1
4.8	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley Feed	Unidad	EVENTO	1
4.9	81111812-002	Pulley Pick up Assy	Unidad	EVENTO	1
4.10	81111812-002	Mano de obra por cambio de Pulley Pick up Assy	Unidad	EVENTO	1
4.11	81111812-002	Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
4.12	81111812-002	Mano de obra por cambio de Retard Roll Assy	Unidad	EVENTO	1
4.13	81111812-002	Parts Holder Feed Assy SP	Unidad	EVENTO	1
4.14	81111812-002	Mano de obra por cambio de Parts Holder Feed Assy SP	Unidad	EVENTO	1
4.15	81111812-002	Parts PWB Main Engine Assy	Unidad	EVENTO	1
4.16	81111812-002	Mano de obra por cambio de Parts PWB Main Engine Assy	Unidad	EVENTO	1
4.17	81111812-002	Unid. De Revelado DV-1152	Unidad	EVENTO	1
4.18	81111812-002	Mano de obra por cambio de Unid. De Revelado DV-1152	Unidad	EVENTO	1
4.19	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1

Monto mínimo	Gs. 75.000.000 (guaraníes setenta y cinco millones)
Monto máximo	Gs. 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones)

La vigencia del Contrato será de 12 (doce) meses.

LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS MARCA EPSON

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1		MARCA EPSON - MODELO: LX-350
1.1	81111812-002	Placa Madre	Unidad	EVENTO	1
1.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de Placa Madre	Unidad	EVENTO	1
1.3	81111812-002	Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1
1.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1
1.5	81111812-002	Cabezal	Unidad	EVENTO	1
1.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de Cabezal	Unidad	EVENTO	1
1.7	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1
2		MARCA EPSON - MODELO: LQ-590
2.1	81111812-002	Placa Madre	Unidad	EVENTO	1
2.2	81111812-002	Mano de obra por cambio de Placa Madre	Unidad	EVENTO	1
2.3	81111812-002	Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1
2.4	81111812-002	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1
2.5	81111812-002	Cabezal	Unidad	EVENTO	1
2.6	81111812-002	Mano de obra por cambio de Cabezal	Unidad	EVENTO	1
2.7	81111812-002	Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1

Monto mínimo	Gs. 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones)
Monto máximo	Gs. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones)

La vigencia del Contrato será de 12 (doce) meses.

LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, NOTEBOOKS, MONITORES Y UPS

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1		MANTENIMIENTO COMPUTADORAS Y NOTEBOOKS
1.1	81111812-010	Recuperación de datos en disco duro dañado.	UNIDAD	EVENTO	1
1.2	81111812-010	Instalación de sistema operativo con: office, drivers y demás programas necesarios para el buen funcionamiento del equipo	UNIDAD	EVENTO	1
1.3	81111812-010	Disco duro SATA 500 GB. o superior.	UNIDAD	EVENTO	1
1.4	81111812-010	Mano de obra por cambio de Disco duro SATA 500 GB. o superior.	UNIDAD	EVENTO	1
1.5	81111812-010	Disco duro SATA 500 GB. o superior. Para Notebbok	UNIDAD	EVENTO	1
1.6	81111812-010	Mano de obra por cambio de Disco duro SATA 500 GB. o superior. Para Notebbok	UNIDAD	EVENTO	1
1.7	81111812-010	Cable SATA.	UNIDAD	EVENTO	1
1.8	81111812-010	Mano de obra por cambio de Cable SATA.	UNIDAD	EVENTO	1
1.9	81111812-010	Procesador.	UNIDAD	EVENTO	1
1.10	81111812-010	Mano de obra por cambio de Procesador.	UNIDAD	EVENTO	1
1.11	81111812-010	Procesador para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.12	81111812-010	Mano de obra por cambio de Procesador para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.13	81111812-010	Procesador para computadora Personal formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.14	81111812-010	Mano de obra por cambio de Procesador para computadora Personal formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.15	81111812-010	Reparación de la placa madre (cambio de condensadores, transductores, bus de datos, conectores, transistores, limpieza, lubricación, ajustes de todos los componentes).	UNIDAD	EVENTO	1
1.16	81111812-010	Combo placa madre con procesador doble nucleo soporte IDE/SATA, tarjeta de video, audio y red incluidos.	UNIDAD	EVENTO	1
1.17	81111812-010	Mano de obra por cambio de Combo placa madre con procesador doble nucleo soporte IDE/SATA, tarjeta de video, audio y red incluidos.	UNIDAD	EVENTO	1
1.18	81111812-010	Combo placa madre con procesador doble nucleo soporte IDE/SATA, tarjeta de video, audio y red incluidos. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.19	81111812-010	Mano de obra por cambio de Combo placa madre con procesador doble nucleo soporte IDE/SATA, tarjeta de video, audio y red incluidos. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.20	81111812-010	Combo placa madre con procesador doble nucleo soporte IDE/SATA, tarjeta de video, audio y red incluidos. Para Computadora Personal formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.21	81111812-010	Mano de obra por cambio de Combo placa madre con procesador doble nucleo soporte IDE/SATA, tarjeta de video, audio y red incluidos. Para Computadora Personal formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.22	81111812-010	Memoria tipo DDR3 4GB.	UNIDAD	EVENTO	1
1.23	81111812-010	Mano de obra por cambio de Memoria tipo DDR3 4GB.	UNIDAD	EVENTO	1
1.24	81111812-010	Memoria tipo DDR3 4GB. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.25	81111812-010	Mano de obra por cambio de Memoria tipo DDR3 4GB. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.26	81111812-010	Cooler de procesador.	UNIDAD	EVENTO	1
1.27	81111812-010	Mano de obra por cambio de Cooler de procesador.	UNIDAD	EVENTO	1
1.28	81111812-010	Grabador de CD/DVD.	UNIDAD	EVENTO	1
1.29	81111812-010	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD.	UNIDAD	EVENTO	1
1.30	81111812-010	Grabador de CD/DVD. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.31	81111812-010	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.32	81111812-010	Grabador de CD/DVD. Para Computadora Personal ti po SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.33	81111812-010	Mano de obra por cambio de Grabador de CD/DVD. Para Computadora Personal ti po SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.34	81111812-010	Tarjeta de video PCI-PCI EXPRES.	UNIDAD	EVENTO	1
1.35	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de video PCI-PCI EXPRES.	UNIDAD	EVENTO	1
1.36	81111812-010	Tarjeta de video PCI-PCI EXPRES. Para Computadora personal ti po SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.37	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de video PCI-PCI EXPRES. Para Computadora personal ti po SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.38	81111812-010	Tarjeta de red PCI- PCI EXPRES.	UNIDAD	EVENTO	1
1.39	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de red PCI- PCI EXPRES.	UNIDAD	EVENTO	1
1.40	81111812-010	Tarjeta de sonido PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.41	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de sonido PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.42	81111812-010	Tarjeta de puerto LPT1 tipo PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.43	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de puerto LPT1 tipo PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.44	81111812-010	Tarjeta de puerto COM 1 tipo PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.45	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de puerto COM 1 tipo PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.46	81111812-010	Tarjeta de puerto USB tipo PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.47	81111812-010	Mano de obra por cambio de Tarjeta de puerto USB tipo PCI.	UNIDAD	EVENTO	1
1.48	81111812-010	Cooler	UNIDAD	EVENTO	1
1.49	81111812-010	Mano de obra por cambio de Cooler	UNIDAD	EVENTO	1
1.50	81111812-010	Cooler para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.51	81111812-010	Mano de obra por cambio de Cooler para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.52	81111812-010	Cooler para Computadora Personal formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.53	81111812-010	Mano de obra por cambio de Cooler para Computadora Personal formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.54	81111812-010	Fuente de poder ATX genérica.	UNIDAD	EVENTO	1
1.55	81111812-010	Mano de obra por cambio de Fuente de poder ATX genérica.	UNIDAD	EVENTO	1
1.56	81111812-010	Fuente de poder para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.57	81111812-010	Mano de obra por cambio de Fuente de poder para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.58	81111812-010	Fuente de poder para computadora formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.59	81111812-010	Mano de obra por cambio de Fuente de poder para computadora formato SFF	UNIDAD	EVENTO	1
1.60	81111812-010	Batería CMOS de placa madre (pila).	UNIDAD	EVENTO	1
1.61	81111812-010	Mano de obra por cambio de Batería CMOS de placa madre (pila).	UNIDAD	EVENTO	1
1.62	81111812-010	Mantenimiento teclado	UNIDAD	EVENTO	1
1.63	81111812-010	Mantenimiento teclado para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
1.64	81111812-010	Mantenimiento mouse	UNIDAD	EVENTO	1
1.65	81111812-010	Limpieza y mantenimiento	UNIDAD	EVENTO	1
2		MANTENIMIENTO DE MONITOR
2.1	81111812-001	FLYBACK.	UNIDAD	EVENTO	1
2.2	81111812-001	Mano de obra por cambio de FLYBACK.	UNIDAD	EVENTO	1
2.3	81111812-001	FLYBACK. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2.4	81111812-001	Mano de obra por cambio de FLYBACK. Para Notebook	UNIDAD	EVENTO	1
2.5	81111812-001	Cable power.	UNIDAD	EVENTO	1
2.6	81111812-001	Mano de obra por cambio de Cable power.	UNIDAD	EVENTO	1
2.7	81111812-001	Cable VGA.	UNIDAD	EVENTO	1
2.8	81111812-001	Mano de obra por cambio de Cable VGA.	UNIDAD	EVENTO	1
2.9	81111812-001	Cable HDMI.	UNIDAD	EVENTO	1
2.10	81111812-001	Mano de obra por cambio de Cable HDMI.	UNIDAD	EVENTO	1
2.11	81111812-001	Cambio de Reflectores de luz o lámparas.	UNIDAD	EVENTO	1
2.12	81111812-001	Mano de obra por cambio de Cambio de Reflectores de luz o lámparas.	UNIDAD	EVENTO	1
2.13	81111812-001	Reparación de Fuente (Cambio de condensadores, transistores, soldadura de los circuitos electrónicos, limpieza, lubricación ajustes y mano de obra)	UNIDAD	EVENTO	1
2.14	81111812-001	Fuente	UNIDAD	EVENTO	1
2.15	81111812-001	Mano de obra por cambio de Fuente	UNIDAD	EVENTO	1
2.16	81111812-001	Fusibles	UNIDAD	EVENTO	1
2.17	81111812-001	Mano de obra por cambio de Fusibles	UNIDAD	EVENTO	1
2.18	81111812-001	Bobinas	UNIDAD	EVENTO	1
2.19	81111812-001	Mano de obra por cambio de Bobinas	UNIDAD	EVENTO	1
2.20	81111812-001	Vertical	UNIDAD	EVENTO	1
2.21	81111812-001	Mano de obra por cambio de Vertical	UNIDAD	EVENTO	1
2.22	81111812-001	Horizontal	UNIDAD	EVENTO	1
2.23	81111812-001	Mano de obra por cambio de Horizontal	UNIDAD	EVENTO	1
2.24	81111812-001	Yugo	UNIDAD	EVENTO	1
2.25	81111812-001	Mano de obra por cambio de Yugo	UNIDAD	EVENTO	1
3		MANTENIMIENTO UPS
3.1	81111812-008	Placa Madre	UNIDAD	EVENTO	1
3.2	81111812-008	Mano de obra por cambio de Placa Madre	UNIDAD	EVENTO	1
3.3	81111812-008	Batería	UNIDAD	EVENTO	1
3.4	81111812-008	Mano de obra por cambio de Batería	UNIDAD	EVENTO	1
3.5	81111812-008	Botón de encendido	UNIDAD	EVENTO	1
3.6	81111812-008	Mano de obra por cambio de Botón de encendido	UNIDAD	EVENTO	1

Monto mínimo	Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones)
Monto máximo	Gs. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones)

La vigencia del Contrato será de 12 (doce) meses.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Dependencia solicitante: Sección Informatica
Responsable: Elsidia Caballero

Justificación de la necesidad

La presente contratación tiene por objetivo contar con el servicio de mantenimiento y reparación de los equipos informáticos (CPU, Notebook, Impresoras, Multifunciones, Monitores y UPS) que cuentan los diferentes Juzgados que dependen de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central, y en el caso de alguna falla de dichos equipos, poder brindar una pronta solución para mantener en condiciones los mismos.

Justificación de la planificación

La planificación del llamado es sucesiva debido a la necesidad permanente de contar con el servicio de mantenimiento y reparación de los equipos informáticos que cuentan los Juzgados que dependen de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central, por el periodo de la vigencia del contrato.

Justificación de las especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas están elaboradas en base a los equipos informáticos (CPU, Notebook, Impresoras, Multifunciones, Monitores y UPS)que cuentan los Juzgados que dependen de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

NO APLICA

Plan de entrega de los servicios

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
DEL 1 AL 5	LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONES MARCA CANON	1	UNIDAD	Los equipos serán retirados de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central y el mantenimiento de los mismos será realizado en el taller de la empresa adjudicada.	El plazo máximo para la realización de los servicios será de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Convocante.
DEL 1 AL 4	LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS MARCA KYOCERA	1	UNIDAD	Los equipos serán retirados de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central y el mantenimiento de los mismos será realizado en el taller de la empresa adjudicada.	El plazo máximo para la realización de los servicios será de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Convocante.
DEL 1 AL 2	LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS MARCA EPSON	1	UNIDAD	Los equipos serán retirados de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central y el mantenimiento de los mismos será realizado en el taller de la empresa adjudicada.	El plazo máximo para la realización de los servicios será de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Convocante.
DEL 1 AL 3	LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, NOTEBOOKS, MONITORES Y UPS	1	UNIDAD	Los equipos serán retirados de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central y el mantenimiento de los mismos será realizado en el taller de la empresa adjudicada.	El plazo máximo para la realización de los servicios será de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Convocante.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al plan de entregas, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes de acuerdo a las especificaciones técnicas, realizadas por técnicos designados para el efecto junto con los funcionarios de la Circunscripción Judicial del Dpto. Central.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Orden de Servicio / Acta de recepción	Orden de Servicio / Acta de recepción	El plazo máximo para la realización de los servicios será de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Convocante. El servicio se realizará cuantas veces sea necesario.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.