Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar
El porcentaje permitido para la subcontratación será de:
No aplica
La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.
El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.
El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 15 días hábiles contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.
La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.
Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.
Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:
NO APLICA EL FONDO DE REPARO
No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.
El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:
Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 175.000.000
La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 90.000.000
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 30.000.000
Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: POLIZA DE SEGUROS EMITIDO POR UNA EMPRESA ASEGURADORA DE PLAZA.
Los precios comprenden los siguientes criterios:
No aplica
Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.
A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:
a. Fenómenos naturales;
b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.
Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.
El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y
cuando suceda alguno de los siguientes eventos:
a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya
sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%) referente a la fecha de apertura de ofertas.
b) El IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de
apertura de ofertas.
P1= P0*[(0,6*(S1/S0)) +(0,4*(IPC1/IPC0))]
Donde:
P1: Precio Reajustado. P0: Precio adjudicado.
S1 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que
fueron prestados los servicios.
S0 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al mes de la apertura de
ofertas
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que
fueron prestados los servicios.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.
El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y será aprobado por Resolución de la máxima
autoridad de PETROPAR o a quien éste delegue. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre LOS MONTOS DE LOS EQUIPOS aún no proveídos; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas establecido. Los reajustes deberán ser solicitados por el Proveedor por escrito a Petropar acompañado de las documentaciones que respalden la variación del Salario Mínimo Mensual. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al Plan de Entrega y Cumplimiento. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes proveídos posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.
El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.
En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.
El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
No aplica
El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.
Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.
Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.
Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.
Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.
La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.
En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.
En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.
El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
Plazo de pago: 60 (sesenta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura. LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME SE ESTABLECE EN EL ANEXO PLAN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y PAGOS.
Item/Sub-item |
DESCRIPCION |
PLAZO DE ENTREGA |
MONTO TOTAL POR SUB-ITEM (***) |
PORCENTAJE (****) |
1 |
Tomador de muestra + caseta |
180 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
1.1 |
Provision de equipo tomador de muestra, prensa hidraulica, trituradora y mezclador (incluye obras civiles y tableros electricos de mando y fuerza) |
|
#¡DIV/0! |
|
1.2 |
Montaje EMCA (electromecanico) de equipos de control de entrada del tomador de muestras (incluye puesta en marcha y capacitacion del personal) |
|
#¡DIV/0! |
|
1.3 |
Construcción de una Caseta para el laboratorio de control de entrada y sanitarios SSHH (incluye obras civiles, parte electrica e iluminacion) |
|
#¡DIV/0! |
|
2 |
Adecuacion de caminos internos |
300 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
2.1 |
Preparacion de suelo , carga y nivelacion/compactacion |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
2.2 |
Construccion de pavimento tipo empedrado |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
2.3 |
Provision de luminarias para caminos internos |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
2.4 |
Instalacion de luminarias en general |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
2.5 |
Obras desagues pluviales |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
2.6 |
Instalacion de tejido perimetral |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
2.7 |
Instalacion de trampa de solidos/grasa |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
3 |
Tinglado Linea de Molienda |
210 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
3.1 |
Obras civiles bases para tinglado (incluye SSHH y caseta para deposito de herramientas) |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
3.2 |
Provision y montaje de Estructuras metalicas pilares, rieles y barras para puente grua, techo mas chapa de cobertura |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
3.3 |
Provision de luminarias para tinglado |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
3.4 |
Instalacion de luminarias en general (incluye conductores y conexión hasta CCM) |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
3.5 |
Provision de pintura general de estructuras |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
3.6 |
Mano de obra para pintura de estructuras en gral. |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
4 |
Puente grua ( cantidad 2) |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
4.1 |
Provision de puentes grua |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
4.2 |
Montaje EMCA de puente grua |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
5 |
Mesa Alimentadora ( cantidad 2) |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
5.1 |
Provision de materiales y equipos para mesas perfileria en gral, chapas, ejes , engranajes, cadenas, motores , reductores y variadores de frecuencia. |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
5.2 |
Montaje EMCA de mesa alimentadora |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
5.3 |
Provision de sistema de limpieza (arena/ palla), incluye cintas transportadoras y moega (considerar operación para ambas mesas). |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
6 |
Grua Hilo |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
6.1 |
Provision de Grua Hilo (incluye motores, reductores y viariadores, caseta de mando , perfileria metalica en gral) |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
6.2 |
Montaje EMCA de Grua Hilo |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
6.3 |
Montaje EMCA de sistema de limpieza |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
6.4 |
Obras civiles en general de mesas alimentadoras, Grua Hilo y sistema de limpieza |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
7 |
Cinta Metalica |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
7.1 |
Provision de equipos de accionamiento (motor , reductor e inversor), cadenas , taliscas , ruedas dentadas , eje motriz y loco; y estructuras metalicas y cobertura de chapa en gral. |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
7.2 |
Montaje EMCA de estructuras y coberturas de cinta metalica |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
7.3 |
Instalacion de sistema de recoleccion de paja tipo cush cush |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
7.4 |
Obras civiles de estructuras de cinta metalica |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
7.5 |
Provision y montaje de sistema de limpieza de cinta metalica |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
8 |
Preparacion de caña |
270 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
8.1 |
Provision de equipos : nivelador, picador, desfibrador, tambor nivelador y espaliador |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
8.2 |
Provision de conjunto de accionamiento de equipos de preparacion de caña ( reductores + motores electrico + inversores de frecuencia para nivelador, picador, desfibrador, tambor nivelador y esparcidor) |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
8.3 |
Montaje EMCA de conjunto nivelador, picador, desfibrador, tambor nivelador y espacidor |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
8.4 |
Obras civiles en general que incluyan bases para conjunto de preparacion de caña |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
8.5 |
Lote de repuestos recomendados para los equipos de preparacion de caña |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
9 |
Cinta de goma |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
9.1 |
Provision de cinta y equipos de accionamiento junto con estructuras metalicas |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
9.2 |
Montaje EMCA de cinta de goma |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
9.3 |
Obras civiles para instalacion de estructuras de cinta de goma y electroiman |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
10 |
Electroiman |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
10.1 |
Provision de equipos y estructuras metalicas |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
10.2 |
Montaje EMCA |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11 |
Tandem de molinos |
300 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
11.1 |
Obras civiles bases incluyen: tandem de molinos, accionamiento , bases sistema de imbibicion, bases sistema de colado de caldo, base tanque de jugo mixto, plataforma de molino y sala de control |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11.2 |
Provision de virgenes, masas y accesorios en general |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11.3 |
Montaje EMCA de tandem de molinos |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11.4 |
Provision de torres de enfriamiento agua de refrigeracion de cojinetes |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11.5 |
Montaje EMCA de torres de enfriamiento |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11.6 |
Obras civiles para instalacion de torres de enfriamiento |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
11.7 |
Provision de lotes de repuestos recomendados |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
12 |
Accionamiento de tandem de molinos |
300 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
12.1 |
Provision de motores, reductores y inversores de frecuencia |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
12.2 |
Provision de acoplamientos flexibles |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
12.3 |
Montaje EMCA del conjunto de accionamiento desde los motores hasta los acoplamientos flexibles |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
12.4 |
Provision de lotes de repuestos recomendados |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
13 |
Transportadora intermedirias, tolvas donelly y transportadora de bagazo |
300 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
13.1 |
Provision de equipos de accionamiento y estructuras metalicas para transportadoras intermediarias , tolvas donelly y transportadoras de bagazo |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
13.2 |
Montaje EMCA de equipos y estructuras |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
13.3 |
Obras civiles para estrucutras de transportadora de bagazo |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
14 |
Sistema de filtrado e imbibicion |
300 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
14.1 |
Provision de tamices rotativos, transportador a tornillo y accionamientos |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
14.2 |
Provision de equipos de bombeo, tanques, bicas y tuberia en gral |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
14.3 |
Montaje EMCA de todo el sistema de imbibicion y filtrado |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
15 |
Automatizacion de la planta moledora |
300 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
15.1 |
Provision de equipos de instrumentacion y automatizacion en general ( incluye desde mesa hasta salida de molinos, equipos informaticos para estacion cliente) |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
15.2 |
Instalacion y configuracion de equipos |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
15.3 |
Provision de equipos para readecuacion de automatizacion de caldera y destileria |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
15.4 |
Instalacion y configuracion de equipos para readecuacion de automatismo de caldera y detileria |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
15.5 |
Provision de repuestos recomendados |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16 |
Turbogenerador |
330 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
16.1 |
Provision de turbogenerador de 8,5 MW |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.2 |
Obras civiles incluye bases para turbogenerador , provisión e instalación de tinglado para resguardo de turbogenerador, sala de control de turbogenerador, cercado perimetral patio de transformadores y bases para racs de soportes de tuberías de vapor. |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.3 |
Montaje EMCA del turbogenerador |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.4 |
Provisión de tuberías y accesorios en general para transporte de vapor de baja y alta hasta sala de generación |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.5 |
Instalación de tuberías de vapor de baja y alta , incluye aislación y montaje de purgadores , juntas de dilatación y accesorios varios. |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.6 |
Provisión de equipos de instrumentación y automatización para supervisorio de turbogenerador incluye equipos para estacion cliente |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.7 |
Instalacion y configuracion de sistema de supervisorio de turbogenerador |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.8 |
Mano de obra especializada para adecuacion de acometida de ANDE a barra principal de planta |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.9 |
Provision de conductores electricos y bandejas |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.10 |
Provision de tableros electricos con accesorios montados |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.11 |
Provision y montaje de sistema de refrigeracion de turbogenerador |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
16.12 |
Mano de obra electrico tendido de conductores , electroductos y bandejas desde la barra de alimentacion principal a CCM y de CCM hasta los puntos de consumo final. |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
17 |
Transformadores de potencia |
330 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
17.1 |
Provision de transformadores de potencia |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
17.2 |
Montaje EMCA de transformadores de potencia |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
17.2 |
Mano de obra especializada para la interconexion entre barras |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
18 |
Sistema de puesta a tierra |
330 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
18.1 |
Provision de conductores mas jabalinas |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
18.2 |
Mano de obra montaje EMCA |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
19 |
Sistema de proteccion contra descargar atmosfericas |
240 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
19.1 |
Provision de pararrayos y descargadores en general |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
19.2 |
Mano de obra montaje |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
20 |
Sistema de correccion de factor de potencia y armonicos |
330 días corridos desde la emisión de la orden de suministro (*) |
|
|
20.1 |
Provision de equipos |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
20.2 |
Mano de obra para instalacion |
(**) |
|
#¡DIV/0! |
- |
#¡DIV/0! |
|||
Obs.: (*) Plazos de entrega no modificables, y establecidos como plazos maximos de entrega de cada item. |
||||
(**) Los plazos de los sub items seran propuestos por la contratista y deberan ajustarse a los plazos maximos de entrega del item que le corresponda. |
||||
(***) Indicar el monto por cada sub-item, el cual debera coincidir con la planilla de oferta presentada. |
||||
(****) Indicar el porcentaje (%) de incidencia de cada monto por sub-item con realacion al monto total de la oferta presentada. |
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:
Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, según lo establecido
por la Ley N° 125/91. Igualmente, PETROPAR retendrá 0,5% sobre el importe neto de la factura según lo estipulado en el
Artículo 41º de la ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por la Ley Nº 3439/07 y el artículo 267 de la ley N°
6672/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, o conforme
a las leyes vigentes.
Los Documentos exigidos para el pago son:
1. Número de Contrato Vigente.
2. Número de Factura.
3. Monto solicitado en guaraníes.
4. Número de Cuenta Corriente en Guaraníes, cargo Banco, Nombre o denominación del titular de la cuenta (si es una
empresa Unipersonal el proveedor del servicio o propietario de la firma deberá facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la
transferencia bancaria; si la empresa es una sociedad la cta. Cte. Deberá estar a nombre de la misma).
La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).
El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
NO APLICA
Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.
El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.
Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:
La Convocante podrá otorgar un Anticipo Financiero de veinte por ciento (20 %) del monto total del contrato, como máximo, pero sujeto a disponibilidad presupuestaria.
1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.
Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.
8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.
10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.
11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.
En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.
Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.
Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
VER formas y condiciones de pago de las Condiciones Contractuales
Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: el monto de amortización por pago de anticipo.
Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Avda. Americo Picco casi Defensores del Chaco
La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
No aplica
La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
No aplica
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
No aplica
Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:
0,1% por cada día de atraso sobre el total sub-item.
La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:
CONFORME A LA PROCEDENCIA OFERTADA
Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:
NO APLICA
El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:
PLANTA INDUSTRIAL DE PETROPAR EN LA CIUDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA.
Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:
CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS
Duración del periodo de movilización:
7 días corridos a partir del acta de inicio de obra para la movilización de sus equipos, preparación de obrador y acopio de materiales necesarios para inicio de la obra. Todos estos costos serán cubiertos por el contratista.
El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.
El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato. Este cronograma deberá realizarse en base a los plazos indicados en el ANEXO PLAN DE EJECUCIÓN GENERAL DE TRABAJOS.
ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE EJECUCIÓN GENERAL DE TRABAJOS Y OBRAS ACTUALIZADO, CONFORME ANEXO.
La recepción provisoria de las obras será: Parcial
La recepción definitiva tendrá lugar posteriormente al cumplimiento total de las condiciones operativas mínimas marcadas como Garantía de performance (Requisitos a cumplir para entrega de línea de molienda que se detallan en las EETT), indicadas en el Pliego de Base y Condiciones.
Garantías particulares:
El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 2 AÑOS
El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: COMO MÍNIMO 2 AÑOS.
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de 120 días corridos, a partir de la notificación por parte del contratante al proveedor. En caso de que no se cumpla con el plazo establecido por el administrador de contrato, se establece la aplicación de una multa del 0,1% del ítem en mora por cada día de atraso.
Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:
Conforme lo establecido en la Ley 2051/03
Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:
No aplica
Las partes se someterán a Arbitraje:
DE COMUN ACUERDO
En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:
"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;
(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.
Fraude y corrupción comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).