Alcance y descripción de las obras

I. DISPOSICIONES GENERALES
	Alcance de los trabajos
	Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente señalado que cualquier indicación sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecución, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a LA CONTRATANTE, a través de la Fiscalización de Obras. De igual forma en caso que el oferente encuentre omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberían solicitar autorización para su cotización e inclusión en su propuesta durante los plazos señalados para consultas.
	La CONTRATISTA tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.
	La OBRA será ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.
	Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
	La aceptación parcial de ejecución mediante Acta de Recepción Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligación de su conservación, mantenimiento y reparación hasta la finalización integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepción Definitiva, documento en el cual se mantendrán las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la República sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el Contrato.
	LA CONTRATANTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

	Responsabilidades
	1) FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para la obra en cuestión. El Fiscal de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución en calidad y plazo de los trabajos contratados.
	2) CONTRATISTA: Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de las obras civiles y las instalaciones especiales indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato. El Contratista de las obras se considera como el principal en relación a cualquier otro contrato a ser ejecutado en el lugar y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demás servicios necesarios para que los contratistas de otros componentes puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la Obra tiene la responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los diseños si las hubiere, acompañado de estudios técnicos o proyecto ejecutivo que lo justifique y con previa aprobación del fiscal de obras; estas salvedades se considerarán ya incluidas en su cotización. EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y análisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dará todas las facilidades para ello y asumirá el costo de su realización. Semanalmente se realizarán Reuniones de Obra para la coordinación de los trabajos, a la que asistirán obligatoriamente el Fiscal de Obras, Representante Legal de la Empresa Contratista y Representante legal o técnico de la Contratante. 2.1) RESIDENTE DE OBRA: El Contratista deberá contar con un representante técnico residente de obras, y deberá presentar a la Dirección de Obras Públicas la documentación que acredite la capacidad técnica del mismo para llevar acabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra ( Currículo vite, experiencia minima de 5 años en obras de caracteristicas similares y carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra durante el preriodo de ejecución del contrato). Será el representante de la empresa ante la Dirección de Obras Públicas y la Fiscalización, para todo lo referente a la ejecución de los trabajos contratados. El Residente de Obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la Obra, prestará servicios a tiempo completo y deberá remitir informes, resolver problemas con terceros, recibir: llamadas de atención, instrucciones y notificaciones como lo defina el FISCAL DE OBRAS, además el representara al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella. El Residente de Obra en ningún momento deberá abandonar la Obra, mientras esta se encuentre en ejecución, los detalles correspondientes a cómputos métricos aclaración de mediciones y la elaboración de la Planilla de Avance. 2.2) PERSONAL DE OBRA: El personal de obra deberá ser personal calificado para ejecutar los trabajos necesarios para la culminación del proyecto garantizando la calidad de los mismos. Se deberá tomar en cuenta el Número de frentes de trabajo, para la elaboración del cronograma de actividades, rendimientos, precios unitarios. Parámetros indispensables para cumplir satisfactoriamente con las metas de avance diarios y total de la obra. En función al número de frentes de trabajo de la obra se deberá tomar en cuenta la cantidad mínima de personal de obra necesario. El CONTRATISTA deberá incrementar el número de personal para garantizar la finalización de las obras en tiempo y forma.
	Normas y reglamentaciones
	A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, siendo válidos solamente cuando no sean modificaciones por la Fiscalización de obra.
	Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;
	- Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de cálculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y I. N. T. N. N. P. 44 y N. P. 68.
	- Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensión No. 146-71 y media tensión No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Normas para instalación telefónica de Anteco (COPACO) No. 326-72.
	- Estructuras Metálicas: Todas las estructuras de metal se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte y con las normas que se indican a continuación: Norma Paraguaya para acción del viento, AISC para cargas gravitatorias, móviles, montaje y sus combinaciones, AISC para dimensionamiento de barras, conexiones, soldaduras y accesorios necesarios.

	Disposiciones de aprovisionamiento de agua y energía para las obras

	Energía eléctrica
	El consumo de energía para la ejecución de la OBRA, así como también la iluminación de la obra, será costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas e instalación de un medidor provisorio, con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
	El pago de todos los derechos por el concepto, que estará a su cargo y costo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello en la propuesta adjudicataria.
	Los comprobantes de haber abonado el servicio de energía eléctrica, serán entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retención caucional junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.
	El licitante no se hará cargo de abonar a la ANDE los derechos de interconexiones eléctricas definitivas para las obras de media y baja tensión. Sí deberá hacerse cargo de la instalación de los equipos en obra y estará a su cargo los trámites de aprobación de los derechos de interconexión eléctrica total de media y baja tensión. Los mismos deberán estar contemplados en el cronograma de obra.
	Iluminación y Fuerza Motriz
	Toda iluminación necesaria diurna, como así también la nocturna, estará a cargo del CONTRATISTA y se ajustará a las exigencias y requerimientos del Fiscal de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del CONTRATISTA la provisión de fuerza motriz para los equipos utilizados en la construcción, propios y de los Sub-CONTRATISTAS.
	Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la OBRA sin iluminación natural, el CONTRATISTA proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.
	En todos los casos el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del Fiscal de OBRA las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.
	Agua para construir
	El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras. El consumo será costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder a ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
	Para el efecto solicitarán un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio de agua, serán entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retención caucional junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.
	1. Plazo y Ejecución de la Obra
	El plazo establecido para la terminación de la obra se regira de acuerdo a la cláusula PLAZOS DE EJECUCIÓN del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. La programación de la ejecución será incorporada y visualizada en el cronograma de obra respectivo presentado por el contratista, considerando los plazos y exigencias estipulados dentro del contrato, considerando el avance de la obra por etapas en donde se debe culminar en su totalidad la primera etapa de la obra y con previa aprobación del fiscal de obras para proseguir con la siguiente etapa, siguiendo este orden hasta su total culminación, igualmente es obligación del contratista complementar dicho cronograma, con la provisión del Plan de Acopio y las Metas semanales y mensuales que deben ser alcanzadas.
	Se establece que la empresa contratista es la única responsable de la ejecución y terminación de las Obras Civiles y las Instalaciones Especiales de acuerdo con las disposiciones contenidas en los documentos integrantes del Contrato.
	Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecución de las Obras Civiles, se establece que la ejecución de las Instalaciones Especiales se realizará exclusivamente por Empresas especializadas en cada una de ellas que serán sub contratadas para el efecto. Estas Empresas serán presentadas y consignadas en la Planilla de Instaladores y en obra serán representadas por técnicos con experiencia y formación universitaria en cada una de las especialidades, que ante la Dirección y la Fiscalización de Obras se constituirán con carácter obligatorio como los únicos interlocutores técnicos válidos.
	2. Seguridad de la Obra
	El Contratista de Obra mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Así mismo, dispondrá personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas que ingresan a la misma. El Contratista instalará y costeará la iluminación nocturna exterior de la obra concluida o no.
	El Contratista mantendrá y costeará todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupación del sitio de obra por el Propietario, lo cual se considera que ocurrirá indefectiblemente después de la Recepción Provisoria, plazo que estará estipulado dentro del contrato.
	El pago de todos los derechos por el concepto, que estará a su cargo y costo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello en la propuesta adjudicataria.
	4. Materiales de reserva
	El Contratista de Obra deberá proveer materiales de reserva que permitan la posterior realización del mantenimiento reparador. La cantidad a ser proveída será definida por lo que el Fiscal de Obra considere necesario. Estos materiales serán depositados por el Contratista en locales definidos por la Fiscalización de Obra.

	II. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	Generalidades
	Todos los materiales de obras se ajustarán estrictamente a las especificaciones técnicas y deberán ser previamente aprobadas por el fiscal y la dirección de obras antes de su uso.
	Todos los materiales que se emplearán en esta obra deberán ser de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la OBRA en envases de fábrica y cerrados, y deben ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones o caso contrario por la fiscalización de obras.
	Materiales Usados
	Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricación.
	LADRILLOS COMUNES
	Serán uniformes y con forma regular, tendrán una estructura llena y en lo posible fibrosa; estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; carecerán de núcleo calizo u otros cuerpos extraños, no serán friables.
	Los ladrillos comunes, tendrán 27 (veintisiete) cm. de largo. 13 (trece) cm. de ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. de altura en lo posible. Se tolerará variaciones en las medidas dependiendo del proveedor.
	CAL HIDRATADA
	Procederán de fábricas acreditadas con certificados de calidad. Deberán entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia.
	Serán de polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado.
	Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.
	Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.
	CEMENTO
	Se usará el producto de la Industria Nacional de Cemento del tipo Portland de fraguado normal. En cualquier caso, serán frescos y en envase con la marca de fábrica. En ningún caso se aceptará cemento reembolsado ni aquel que presente señales de fraguado.
	El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedará constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra, desde su recepción o ingreso a la OBRA hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados.
	Además de las revisiones que el Fiscal de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obra designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes.
	Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de Obra.
	Igual medida se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos.
	En el caso del cemento CPII- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo I o Cemento PZ, se permitirá su utilización bajo la responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varíen las características mecánicas necesarias.
	La Fiscalización de Obra podrá solicitar verificaciones, y si las mismas no reúnen las condiciones contará por cuenta del CONTRATISTA, la utilización de otros cementos.
	ARENAS
	Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extraños, debiendo ser su granulometría adecuada a cada caso. La arena a ser utilizada será lavada de Río.
	Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiarán. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuarán ensayos calorimétricos como se indica a continuación:
	- Se vierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3.
	- Se agrega una solución de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.
	- Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.
	El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.
	Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoque. Castaño, marrón claro, marrón oscuro: arena no utilizable.
	CASCOTES
	Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente.
	Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En tal caso se deberá solicitar aprobación por parte del Fiscal de OBRA, el cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).
	HIDRÓFUGOS
	Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidrófugas. Los asfálticos serán de una preparación especial a base de brea de hulla y arena silícea con exclusión de todo agregado extraño Su aplicación se efectuará siempre en caliente.
	AGUA
	El agua a ser empleada en la obra debe ser limpia, libre de aceites, ácidos, álcalis o materiales vegetales. Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente, preferentemente.
	En el caso de no existir agua corriente, se someterá a un análisis químico del agua que se desea utilizar. Correrá por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se especifique explícitamente lo contrario.
	MEZCLAS
	Serán de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batirán con amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa del Fiscal de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricación.
	Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada.
	Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas que líquidas.
	Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas y apagadas que se tomarán al estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimirán en el envase.

	PLANILLA DE MEZCLAS

	TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicación en planos.
	1 parte de Cemento Pórtland
	6 partes de arena
	12 partes de cascotes

	TIPO B: Para mamposterías
	1 parte de Cemento Pórtland
	2 parte de Cal hidráulica hidratada
	8 partes de arena

	TIPO C: Para revoques interiores
	1 parte de Cemento Pórtland
	4 parte de Cal hidratada
	16 partes de arena fina

	TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta.
	1 parte de Cemento Pórtland
	4 parte de Cal hidráulica hidratada
	12 partes de arena gruesa
	1 dosis de hidrófugo por cada 50kg. de Cemento Pórtland

	TIPO E: Revoques base de revestimiento
	1 parte Cemento Portland
	1 parte de Cal
	5 partes de arena
	1 dosis de hidrófugo por cada 50 kg de cemento Pórtland

	TIPO F: Colocación de revestimientos cerámicos
	1 parte de Cemento Pórtland
	1 parte de cal
	6 parte de arena

	Nota: para asiento de revestimientos cerámicos podrá utilizarse adhesivo cerámico de marca reconocida, previa aprobación de la fiscalización.

	TIPO G: Para azotada
	1 parte de Cemento Pórtland
	3 partes de arena

	TIPO H: Para asiento de estructura metálica.
	1 parte de cemento
	3 parte arena.

	PIEDRA TRITURADA
	Será del Tipo Basáltico triturado. No se admitirán partidas de piedra que contengan restos orgánicos o materias extrañas.
	Se exigirá que éstos sean limpios, libres de impurezas y piedras en descomposición, y granulometría aprobada por la dirección.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RUBROS
	Limpieza de la Obra
	Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiese. Hecho este trabajo se procederá al desbroce y nivelación del área afectada por la construcción, dejándolo en forma para el replanteo. La Fiscalización de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.
	El Contratista se encargará de hacer los destronques de árboles, que están ubicados en el área de construcción del edificio quedando además a cargo suyo. La eliminación fuera del lugar de obra y la limpieza de la basura en la forma en que se disponga.
	Los árboles serán arrancados de raíz, vale decir en las zonas edilicias o en sus proximidades no deberá quedar enterradas partes alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por putrefacción.
	Carga y descarga de materiales
	La carga y descarga de los materiales se realizará a través de un sólo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios para mantener estas áreas perfectamente limpias. Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos, de común acuerdo con la Dirección de Obra y en lo posible en contenedores.
	Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolición o residuos se deberá cuidar el exceso de salida del material o polvo.
	Estas tareas se coordinarán dentro de los horarios que ésta considere conveniente.
	Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares previstos en común acuerdo con la Fiscalización de Obra y todo material a ser depositado en la calle deberá ser acopiado en contenedores de chapa.

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION TECNICA
AREA DEPORTIVA
1	PREPARACION DE SUELO RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	50,00	PARA EL EFECTO SE CONSULTA LA NIVELACION DEL AREA Y SE PROCEDE A RELLENO Y COMPACTAClÓN DE PLANOS DE TERRENO DE ACUERDO A NIVELES DEFINIDOS DETERMINADOS CON LA FISCALIZACION Y UN TOPOGRAFO
2	CORDON DE LADRILLOS DE 030 C/ REVOQUE SUPERIOR h40cm	M2	72,00	CORDON DE LADRILLOS COMUNES DE 030 y H40CM. INCLUYE EXCAVACION
3	CORDON DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15M	M2	1.201,00	CORDÓN DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15X0,40 DE PROF. INCLUYE EXCAVACION
4	CANCHA DE ARENA LAVADA	M2	420,00	SE PROCEDERÁ A ACORDONAR LA MISMA CON BOLSAS DE ARENA PERIMETRALMENTE A UNA ALTURA DE 30 CM PARA SU POSTERIOR CARGADO CON ARENA LAVADA HASTA EL NIVEL MÁS ARRIBA SEÑALADO
5	REPACIÓN DE CANCHA EXISTENTE	M2	924,00	SE PROCEDERÁ A LA DEMOLICIÓN DE ÁREAS DAÑADAS ENCUADRANDO LAS MISMAS CON QUESERAS DE LISTONES PARA SU POSTERIOR CARGADO CON HORMIGÓN TERMINACIÓN DE ALISADO FINAL LLANEADO. PINTURA POLIDEPORTIVA FINAL EN TODA LA SUPERFICIE DE LA CANCHA CON SU RESPECTIVAS MARCACIONES
6	PROVISION Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 5.00m CON ARTEFATO DE ILUMINACIÓN INDIVIDUAL	UND	10,00	PROVISION Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 5.00m CON ARTEFATO DE ILUMINACIÓN INDIVIDUAL
7	CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO C/ TEJIDO DE ALAMBRE 2X2 C/ POSTES DE H°A° C/ 3MTS h2,5MTS Y ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR	ML	497,00	LAS ALAMBRADAS SERAN DE MALLAS DE TEJIDO DE ALAMBRE ROMBOIDAL CALIBRE 12 DE 2", CON HILO SUPERIOR DE ALAMBRE N" 12, SOSTENIDO POR POSTES DE HORMIG6N DE 2,5 METROS INSERTOS EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA DE 0,25 M DE ANCHO POR 0,4 M DE PROFUNDIDAD. LOS POSTES SERAN UBICADOS CADA 3 METROS, Y EN LA PARTE SUPERIOR LLEVARA 2 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS
8	PROVISION DE ARCOS DE FUTBOL MOVILES DE 4X2,10 CON CAÑOS DE 3" Y RED INCLUIDA	UND	2,00	PROVISION DE ARCOS DE FUTBOL MOVILES DE 4X2,10 CON CAÑOS DE 3" Y RED INCLUIDA
9	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M2	1.800,00	SE CONSTRUIRA UN CORDON DE BORDE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE 0,15 Y 0,40 DE PROF. PARA POSTERIORMENTE AGREGAR CONTRAPISO DE CASCOTILLOS CERAMICOS CON MEZCLA 1:2:12 (CEMENTO, CAL, ARENA GRUESA)
10	BANCO PARA PLAZA DE MADERA CON ESTUCTURA METÁLICA	UND	14,00	BANCO PARA PLAZA DE MADERA CON ESTUCTURA METÁLICA
INSTALACION SANITARIA DE AGUA CORRIENTE
11	A- ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE A CANTINA Y SANITARIOS	ML	60,00	CONFORME A PLANO. EN CAÑOS DE PVC ROSCABLE, INCLUYE ACCESORIOS
12	B- INSTALACION INTERNA AGUA CTE Y DESAGUE DE PILETA DE CANTINA C/ DESENGRASADOR PVC DE 40CM DE DIAMETRO	UND	1,00	CONFORME A PLANO. CAÑOS Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE Y ACCESORIOS DE PRIMERA CALIDAD
13	C- INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE DE SANITARIO C/ 4 BOXES Y LAVATORIOS C/ DESAGUE	UND	1,00	CONFORME A PLANO. CAÑOS Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE Y ACCESORIOS DE PRIMERA LINEA. GRIFERIA FV
14	D- CANASTA SEPTICA DE 100X60X60	UND	1,00	UBICADO ANTES DEL POZO ABSORVENTE DE LADRILLOS CON REVOQUE INTER NO C/ SEPARACIÓN DE LADRILLOS (PARA DESECHOS SOLIDO Y LIQUIDO) ENTRADA DE SANITARIOS Y SALIDA PARA EL COLECTOR CON TAPA DE H°
15	E- POZO ABSORVENTE 2,50X3	UND	1,00	EXCAVACION DE 2,5 METROS DE DIAMETRO Y 3 METROS DE PROFUNDIDAD. CONSTRUIDO CON LADRILLOS COMUNES COLOCADOS EN FORMA DE PANAL DE ABEJA HILADO CON VARILLAS EN SU MEDIO CON TAPA DE H° DE 2,80M DE DIAMETRO Y CON UNA TAPA DE 20X20CM PARA DESAGÜE
16	F- REGISTROS CLOACALES DOBLE TAPA 50X50	UND	1,00	CONSTRUIDA DE LADRILLOS COMUNES, REVOCADA EN SU INTERIOR Y CON CANAL GUIADO PARA SU DESCARGA, CON TAPA DE CHAPA Y CONTRATAPA DE CEMENTO SIN COJINETE. DOSAJE DE CAJA 1:5 (CEMENTO - ARENA)
SANITARIOS Y CANTINA
17	BASE DE PILOTES 30CM DE DIAMETRO	ML	54,00	LOS PILOTES SERAN DE UN DIAMETRO DE 30 CM Y SE EJECUTARÁN DE H° A° FCK= 210 KG/CM2 , CON UNA ARMADURA CILÍNDRICA COMPUESTA DE 5 VARILLAS DE 10 MILÍMETROS COMO ESTRUCTURA Y VARILLAS HELICOIDALES DE 8 MM COMO ESTRIBOS CADA 15 CM, SEGUN EL DETALLE QUE SE MUESTRA EN LOS PLANOS.
18	VIGA CADENA 020X030	ML	46,00	ENCIMA DE LA LÍNEA DE LOS PILOTES DE FUNDAClÓN SE EJECUTARÁ UNA CADENA DE H°A° ESTRUCTURAL FCK= 210 KG/CM2, DE 0,20 X 030 COMPUESTA POR UNA ESTRUCTURA DE 4 VARILLAS DE 10 MM DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 6 MM CADA 20 CM. EL H°A° A EJECUTAR SE REGIRA EN UN TODO POR LAS EETT PARA HORMIG6N ARMADO QUE FORMA PARTE DE LAS EETT DE ESTE PLIEGO.
19	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	17,00	DE LADRILLOS COMUNES ASENTADO CON MORTERO 1:1:10 (CEMENTO, CAL, ARENA LAVADA) QUE IRAN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL CIMIENTO HASTA EL NIVEL DEL CONTRAPISO
20	MAMP DE LADRILLOS BLANCOS COMUNES VISTO DE 015	M2	140,00	LADRILLOS COMUNES PRENSADOS BLANCOS DE 1RA CALIDAD, COCIDOS SIN ALABEOS O HENDIDURAS Y CON ARISTAS VIVAS Y ENTERAS. LA CARA INTERIOR CON REVOQUE FINO FILTRADO Y LA EXTERIOR CON JUNTA ENRASADA. SE EXIGIRA LA HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD DE LAS HILADAS COMO TAMBIEN LA TRABAZON DE LADRILLOS. DOSAJE 1:2:8 (CEMENTO, CAL HIDRATADA Y ARENA LAVADA)
21	MAMPOSTERIA ARMADA DE 2 HILADAS DE VARILLAS DE 2 DE 6MM	ML	38,00	CON 4 VARILLAS DE 6MM COLOCADAS 2 UNIDADES POR HILADAS EN ESPECIAL SOBRE LAS ABERTURAS EN TODA SU LONGIRUD CON MORTERO 1:3 (CEMENTO, ARENA LAVADA)
22	TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL C/ POLIURETANO C/ ESTRUCTURA	M2	52,00	CON CHAPAS DE ZINC N° 26 TIPO TRAPEZOIDAL CON POLIURETANO. LA ESTRUCTURA METALICA PORTANTE DEBERA SER DE CHAPA DOBLADA CUYO CALCULO ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA Y PARA SU EJECUCION REQUIERE VISTO BUENO DE LA FISCALIZACION
23	MESADA DE H°A° CON TERMINACION FINA EN CEMENTICIO	ML	7,00	DE H° A° DE 0,60M DE ANCHO C/ BASE DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE 0,30M C/ 1,5M DE DISTANCIA CON TERMINACION EN TRATAMIENTO CEMENTICIO
24	REVOQUE FINO DE 2 CAPAS	M2	170,00	REVOQUE A 2 CAPAS, FILTRADO FINO, DOSAJE 1:4:20 (CEMENTO, CAL, ARENA LAVADA)
25	AISLACION DE MAMPOSTERIA CON ASFALTO DILUIDO	M2	21,00	LA MAMPOSTERIA SERÁ PROTEGIDA CONTRA LA HUMEDAD ASCENDENTE, CON UNA CAPA DE HIDROFUGO Y CON DOBLE CAPA DE ASFALTO SOLIDO DILUIDO EN CALIENTE EN FORMA DE HERRADURA A 3 MANOS HASTA FORMAR UNA CAPA DE 3MM. LA PROPORCION DE ASFALTO A UTILIZAR ES DE 2KG POR M2
CARPINTERÍA METÁLICA
26	A- VENTANAS PROYECTANTES METALICAS VIDRIOS DOBLES 3X1,20 CON PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	10,08	PERFILERIA DE ALUMINO DE 40MM CON VIDRIO DOBLE DE 8MM.
27	B- PUERTA DE CHAPA METALICA N°26 C/ MARCO MET 080X210	UND	3,00	PUERTA DE CHAPA METALICA MOLDEADA N° 26 C/ MARCO MET 080X210 FIJADO A LA MAMPOSTERIA. INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA
28	C- VENTANA BALANCIN C/ VIDRIO 1,00X040X4	M2	4,00	VENTANA FABRICADA CON ANGULOS METALICOS Y PLANCHUELAS DE 1/2 PULGADA CON VIDRIOS INCLUIDOS
29	D- 2 PORTONES METALICOS CON TUBO RECTANGULAR DE 30X60 Y 20X40	M2	18,00	FABRICADA CON ANGULOS METALICOS Y TUBOS RECTANGULARES DE 30X60 Y 20X40
CARPINTERIA DE MADERA
30	A- PUERTAS PLACAS DE CEDRO C/ MARCO DE LAPACHO CERRADURAS P/SANITARIO Y HERRAJES 0,80X0,70	UND	4,00	MARCOS DE LAPACHO DE 0,16M MACIZADOS CON TORNILLOS DE 5"A LA MAMPOSTERIA, LAS HOJAS PLACAS DE CEDRO CON CERRADURAS DE 1RA CALIDAO Y HERRAJES REFORZAOOS
ACCESORIOS Y GRIFERIAS CON COLOCACION
31	INSTALACION SANITARIA DE AGUA CORRIENTE SECTOR BAÑOS SEXADOS, CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE	UND	1,00	CONFORME A PLANO. CAÑOS Y ACCESORIOS DE PVC ROSCABLE DE PRIMERA CALIDAD
32	A- CANILLA DE PATIO (PROVISION Y COLOCACION)	UND	2,00	CANILLAS METALICAS DE JARDIN CON PICO PARA MANGUERA DE 1/2 Y 3/4"
33	B- PILETA DE INOXIDABLE DE 060X040 DOBLE BACHA	UND	1,00	DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE BACHA
34	C- CANILLA PICO MOVIL P/ PILETA	UND	1,00	CANILLA CROMADA METALICA FV
ARTEFACTOS SANITARIOS C/ GRIFERIA COLOCADA
35	A- INODOROS BLANCOS CON CISTERNA ALTA	UND	6,00	INODORO CISTERNA ALTA, INCLUYE CAJA DE DESCARGA, TAPA PVC ACOLCHADA Y TODOS SUS ACCESORIOS
36	B- LAVATORIOS CON GRIFERIA	UND	6,00	LAVATORIO CERAMICO CON TODOS SUS ACCESORIOS DE PRIMERA CALIDAD FV
37	CONTRAPISO DE CASCOTES Y ALISADO	M2	60,00	DE HORMIGÓN DE CASCOTES CON MEZCLA 1:2:12 (CAL, ARENA GRUESA, CASCOTES DE 2 A 4 CM) LIBRE DE TIERRA Y MATERIALES EN DESCOMPOSICIÓN. ALISADO DE CEMENTO ESPESOR 2 CM TERMINACIÓN CON FRATAS DOSAJE 1:1/4:6 (CEMENTO, CAL Y ARENA LAVADA)
38	PISO CERAMICO PI4 40X40	M2	60,00	PISO CERAMICO DE 40X40 DE ALTO TRAFICO COLOCADOS A 2MM CON BUÑAS O SEPARADORES ASENTAOO CON ADHESIVO CERAMICO Y TERMINACIÓN CON PASTINA DE SIMILAR COLOR
39	CONTRAPISO EXTERIOR	M2	32,00	EN PRIMER LUGAR, SE CONSTRUIRA UN CORDON DE BORDE PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE 0,15 Y 0,40 DE PROF. PARA POSTERIORMENTE AGREGAR CONTRAPISO DE CASCOTILLOS CERAMICOS CON MEZCLA 1:2:12 (CEMENTO, CAL, ARENA GRUESA)
40	PISO BALDOSON DE H°	M2	32,00	PISO DE BALDOSAS DE CEMENTO DE 40X40 CON JUNTAS DE 1,5 CM ENTRE LAS MISMAS. LOS PISOS A UTIUZAR NO PRESENTAN FISURAS NI PICADURAS EN LOS MISMOS.
41	ZOCALO CERAMICO	ML	28,00	DEL MISMO MATERIAL QUE EL PISO h=10 CM COLOCADOS CON MEZCLA ADHESIVA PARA CERAMICA
42	REVESTIMIENTO CERAMICO SANITARIO	M2	22,00	CERAMICA 40X40 PI 5 DE COLOR Y TEXTURA HOMOGENEA COLOCADOS CON SEPARADORES CERAMICOS DE 2MM ENTRE SÍ. LOS CORTES DE TERMINACION CON HERRAMIENTA CORTADORA (GUILLOTINA) TERMINACION CON PASTINA DE SIMILAR COLOR
INSTALACION ELECTRICA
43	A- PUNTOS Y TOMAS	UND	14,00	DETERMINADO POR CAJAS DE PVC Y CAÑO CORRUGAOO, CABLE DE 2MM TOMA CORRIENTE Y PUNTO OPCIONAL
44	B- BOCAS DE ILUMINACION	UND	18,00	DETERMINADO PUNTO O BOCA PARA EL ARTEFACTO CON CAJA DE LLAVE DE PVC IGNIFUGO. LLAVE DE 1 O MAS PUNTOS. CABLE DE 1 Y 2MM SEGÚN CORRESPONDA Y TERMINACION FlNAL PARA INSTALACION DE ARTEFACTO LED TIPO FLUORESCENTE DE 40 WATTS
45	C- ARTEFACTOS DE ILUMINACION 2X40 TUBOS LED	UND	10,00	TIPO PLAFON DOBLE CON CAJA ACRÍLICA
46	D- ARTEFACTO DE ILUMINACION 1X40 TUBO LED	UND	8,00	TIPO PLAFON, CON CAJA ACÍILICA
47	E- TABLERO SECCIONAL	UND	1,00	CAJA DE LLAVES TM (EUROPEAS) CONFORME A DIMENSIONAMIENTO
48	F- TABLERO PRINCIPAL	UND	1,00	CAJA EMBUTIDA METALICA C/ DISYUNTORES CONFORME A DIMENSIONAMIENTO DE CARGA. TM DE CORTE PRINCIPAL. TM LIMITADOR Y DISYUNTOR DIFERENCIAL
EQUIPAMIENTOS PARA PARQUE
49	EQUIPAMIENTOS PARA PARQUE	GBL	1,00	DE CAÑOS GALVANIZADOS DE 3 ESPESOR 2,5 MM. PREFABRICADOS, PINTADOS CON ANTIOIXDANTE (GALVITE) Y PINTURA SINTETICA A 2 MANOS. FIJADOS AL SUELO CON BASE DE ZAPATAS. LOS MISMOS SERÁN VERIFICADOS Y GARANTIZADOS EN SEGURIDAD QUE DEBERAN SER APROBAOOS POR FISCALIZACIÓN
PINTURA
50	A- AL LATEX DE PARED	M2	120,00	TODA LA SUPERFICIE DE PARED REVOCADA SERÁ LIJADA HASTA DEJAR LA SUPERFICIE FINA Y LISA PARA POSTERIORMENTE APLICAR 3 MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA
51	B- DE LADRILLOS A LA SILICONA	M2	74,00	3 MANOS DE SILICONA SOBRE EL LADRILLO VISTO PREVIA LIMPIEZA DE LOS MISMOS
52	C- DE ABERTURAS AL BARNIZ	M2	12,00	PREVIAMENTE SE PROCEDERA A IMPRIMIR 1 MANO DE BASE PARA MADERA Y POSTERIOR A ESTO 2 MANOS DE BARNIZ MARINO INCOLORO
53	D- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	50,00	PREVIAMENTE SE PROCEDERA A IMPRIMIR MANO DE BASE PARA MADERA Y POSTERIORA ESTO 2 MANOS DE PINTURA SINTETICA
54	E- DE CANALETAS AL SINTETICO	ML	9,00	PREVIA LIMPIEZA DE CANALETAS Y MANO DE ANTIOXIDO, 2 MANOS DE PINTURA SINTETICA MATE
55	F- DE PARED C/ IMPACRIL	M2	26,00	2 MANOS DE IMPACRIL PARA LOGRAR LA CORRESPONDIENTE AISLACION Y IMPERMEABILIZACIÓN
DEPOSITO
56	BASE CIMIENTO PILOTES	ML	9,00	LOS PILOTES SERAN DE UN DIAMETRO DE 30 CM Y SE EJECUTARAN DE H° A° FCK: 210 KG/CM2, CON UNA ARMADURA CILINDRICA COMPUESTA DE 5 VARILLAS DE 10 MM COMO ESTRUCTURA Y VARILLAS HELICOIDALES DE 8 MM COMO ESTRIBOS CADA 15 CM, SEGÚN EL DETALLE QUE SE MUESTRA EN LOS PLANOS.
57	VIGA CADENA 020X030	ML	6,00	ENCIMA DE LA LINEA DE LOS PILOTES DE FUNDACIÓN SE EJECUTARÁ UNA CADENA DE H° A° ESTRUCTURAL FCK= 210KG/CM2, DE 0,20X030 M COMPUESTA POR UNA ESTRUCTURA DE 4 VARILLAS DE 10MM DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 6 MM CADA 20CM. EL H° A° A EJECUTAR SE REGIRA EN UN TOOO POR LAS EETT PARA H° A° QUE FORMA PARTE DE LAS EETT DEL PLIEGO.
58	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 030M	M2	2,00	DE LADRILLOS COMUNES ASENTADO CON MORTERO 1:1:10 (CEMENTO, CAL, ARENA LAVADA) QUE IRAN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL CIMIENTO HASTA EL NIVEL DEL CONTRAPISO
59	MAMPOSTERIA DE 0,15 LADRILLO COMUN	M2	20,00	LADRILLOS COMUNES PRENSADOS BLANCOS DE 1RA CALIDAD, COSIDOS SIN ALABEOS O HENDIDURAS Y CON ARISTAS VIVAS Y ENTERAS. LA CARA INTERIOR CON REVOQUE FINO FILTRADO Y LA EXTERIOR CON JUNTA ENRASADA. SE EXIGIRA LA HORIZONTALIDAD Y VERTICAUDAD DE LAS HILADAS COMO TAMBIEN LA TRABAZON DE LADRILLOS. DOSAJE 1:2:8 (CEMENTO, CAL HIORATADA Y ARENA LAVADA)
60	MAMPOSTERIA DE 0,30 LADRILLO COMUN	M2	8,00	LADRILLOS COMUNES PRENSADOS BLANCOS Del RA CALIDAO, COODOSSIN ALAREOS O HENDIDURAS Y CON ARISTASVIVAS Y ENTERAS .LA CARA INTERIOR CON REVOQUE FINOFILTRADOY LA EXTERIOR CON JUNTA ENRASADA. SEEXIGIRA LA HORIZONTALIDADY VERTICAUOAO DE LA SHILADAS COMO TAMBJEN LA TRABA20N OELAORILLOS. DOSAJE1:2'8 (CEMENTO Tl, CAL HIORATADA Y ARENA LAVADA)
61	REVESTIDO DE PILAR C/ LADRILLOS	ML	13,00	CON LADRILLOS LAMINADOS
62	DINTEL DE H°	ML	4,00	UBICADO PARA REFUERZ0 EN ABERTURAS
63	CONTRAPISO CASCOTES PARA ACCESO	M2	26,00	DE HORMIGON DE CASCOTES CON MEZCLA 1:2:12 (CAL, ARENA GRUESA, CASCOTES DE 2 A 4 CM) LIBRE DE TIERRA, Y MATERIALES EN DESCOMPOSICION ALIZADO DE CEMENTO ESPESOR 2 CM TERMINACION CON FRATAS DOSAJE 1:1/4:6 (CEMENTO, CAL, ARENA LAVADA)
64	CORDON DE LADRILLOS DE 015 H40cm	M2	11,00	CORDON DE LADRILLOS DE 015M H=040M. INCLUYE EXCAVACION
65	PISO BALDOSON DE H°	M2	26,00	PISO DE HORMIGÓN DE 7 CM CARGADO IN SITU SOBRE CONTRAPISO
66	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURA METALICA VIDRIADA CON REJA DE SEGURIDAD	M2	6,50	ABERTURA VIDRIADA DE 8MM CON MARCO Y HOJAS DE CHAPA ALUMINIO CON REJA METALICA C/ ANGULO DE 1x1" Y VARILLAS LISAS C/ 10 CM ADOSADAS A LA PARED. TERMINACION PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICA SATINADA
67	PISO CERAMICO	M2	50,00	PISO CERAMICO 40X40 DE ALTO TRAFICO COLOCADOS A 2MM CON BUÑAS O SEPARADORES ASENTADO CON ADHESIVO CERAMICO Y TERMINACION CON PASTINA SIMILAR COLOR
68	ZOCALO CERAMICO	ML	30,00	DEL MISMO MATERIAL QUE EL PISO H10 CM COLOCADOS CON MEZCLA ADHESIVA PARA CERAMICA
PINTURA
71	A- DE PARED AL LATEX	M2	94,00	TODA LA SUPERFICIE DE PARED REVOCADA DEBERA SER LIJADA FINAMENTE HASTA DEJAR LA SUPERFICIE FINA Y LISA PARA POSTERIORMENTE APLICAR 3 MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA
70	B- DE PARED A LA SILICONA	M2	52,00	3 MANOS DE SILICONA SOBRE EL LADRILLO VISTO
71	C- DE ABERTURAS AL SINTETICO	M2	18,00	PREVIAMENTE SE PROCEDERA A IMPRIMIR MANO DE BASE PARA MADERA Y POSTERIOR A ESTO 2 MANOS DE PINTURA SINTETICA
72	VENTANA BALANCIN	M2	11,00	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA, INCLUYE LOS VIDRIOS.
73	CARTEL DE OBRA	UND	2,00	CARTEL DE OBRA MEDIDAS ESTANDAR CON TODA LA INFORMACION DEL LLAMAOO
74	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GBL	1,00	RETIRO DE LA TOTALIDAD DE BASURAS, ESCOMBROS Y DESECHOS DEL LUGAR, LIMPIEZA TOTAL CON PERSONAL ESPECIALIZADO

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

no aplica conforme no es necesario

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificación del nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:
Nombre: Arq. Luis Gustavo Rojas O
Cargo: Fiscal de Obras, Dependencia: Obras. -
La Intendencia Municipal a través de los lineamientos internos referente a la nota de pedido conforme se cumple con la formalidad administrativa, mediante la necesidad de realizar el proceso y pertinente ejecución de dicho proyecto
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada;
La Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la presente licitación es la siguiente: conforme CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO EN LA PLAZA SAN JUAN DE LA CIUDAD DE MARISCAL J. F. ESTIGARRIBIA puede beneficiar a diversas partes interesadas y a la comunidad en general. A continuación, se detallan algunos de los principales beneficiarios:
Fomento de la Salud y el Bienestar: La creación de un espacio deportivo promueve la actividad física, lo que contribuye a mejorar la salud general de los ciudadanos. La práctica de deportes ayuda a prevenir enfermedades y a reducir el estrés.
Inclusión Social: Un área deportiva puede convertirse en un punto de encuentro para personas de diferentes edades y antecedentes, fomentando la inclusión y el sentido de comunidad.
Desarrollo de Habilidades: Al ofrecer diversas actividades deportivas, los jóvenes pueden desarrollar habilidades atléticas, trabajo en equipo y disciplina, lo que es fundamental para su crecimiento personal.
Fomento del Deporte Local: Se pueden organizar torneos y competiciones, lo que no solo motivará a los atletas locales, sino que también atraerá a visitantes de otras áreas, generando un impacto positivo en la economía local.
Espacio Recreativo: Proporcionar un lugar seguro y adecuado para que los niños y adolescentes jueguen y practiquen deporte ayuda a mantenerlos alejados de actividades no constructivas.
Justificación de la planificación. (Si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)
La planificación del llamado responde a una necesidad temporal generada por diversos factores según son manifestadas y quienes reciben el beneficio, esto conforme al relevamiento y elaboración del proyecto que se pretende ejecutar..
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.- Las especificaciones técnicas han sido elaboradas por el personal técnico de la Municipalidad de Mcal Jose Felix Estigarribia, conforme a la necesidad encontrada durante el relevamiento de datos para la elaboración del proyecto que se pretende ejecutar.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños
Plano o Diseño N°	Nombre del Plano o Diseño	Propósito
1	VER ARCHIVO ADJUNTO EN EL SICP - planos	facilitar información sobre el proceso

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

El periodo de construcción de la obra es de 120 (ciento veinte ) días calendario, desde la orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: expuesto en la geolocalización remitida adjunto a este proceso - Barrio San Antonio de la Ciudad de Mcal Jose Felix Estigarribia - El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado para la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato. Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos REQUISITOS

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

ID y descripción del llamado,
Nombre de la contratante,
Datos completos del responsable de la obra,
Número de contrato y fecha de suscripción,
Monto del contrato,
Superficie del terreno,
Superficies máximas y mínimas edificables,
Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),
El "código de respuesta rápida" o código QR, y
Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Las fechas son estimativas, teniendo en cuenta la apertura, la adjudicación, los plazos referentes a la firma del contrato

Planificación de indicadores de cumplimiento: La fecha de presentación prevista es estimativa teniendo en cuenta que la misma se encuentra supeditada al proceso de contratación que abarca desde la convocatoria hasta la adjudicación y firma de contrato, que tienen su tiempo de preparación, por eso la fecha expuesta arriba es lo mas razonable posible a su ejecución total.-

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
*ACTA DE INICIO*	*INICIO DE OBRA*
*Certificado 1*	*Certificado de Obra*	*Setiembre 2025*
*Certificado 2*	*Certificado de Obra*	*octubre 2025*
*Certificado 3*	*Certificado de Obra*	*noviembre 2025*
*Certificado 4*	*Certificado de Obra*	*diciembre 2025*

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.