El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH

LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:

            Nombre: Lic. Noé Montenegro Menesez

                Cargo: Gerente de Sistemas de Observaciones Meteorológicas

                Dependencia: Dirección de Meteorología e Hidrología

 

• Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

Este llamado responde a la necesidad de la contratación de un servicio de mantenimiento y reparación de grupos electrógenos del Centro Meteorológico Nacional (CMN), Radar Meteorológico, Datacenter Cabecera Norte AISP y la adquisición de un transformador de potencia trifásico para el Radar Meteorológico, corresponde a una necesidad recurrente de mantener en condiciones los grupos electrógenos que se viene realizando periódicamente a fin de tener cubierto la operación y disponibilidad de energía en los centros de operación y procesamientos de las redes de generación de datos de la GSOM que opera a nivel país, garantizando así los servicios que presta la DMH-DINAC

 

• Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):

Este llamado corresponde a una necesidad recurrente de mantener en condiciones los grupos electrógenos que se viene realizando periódicamente a fin de tener cubierto la operación y disponibilidad de energía en los centros de operación y procesamientos de las redes de  generación de datos de la GSOM que opera a nivel del país, garantizando así los servicios que presta la DMH-DINAC.

 

• Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

            Las especificaciones técnicas han sido establecidas ajustándose a las necesidades institucionales actuales, en concordancia con los objetivos, metas y prioridades, en las que se detallan en forma cualicuantitativa los requerimientos técnicos, atendiendo la existencia de la previsión de recursos institucionales contemplados en el Presupuesto General de la Nación vigente para este efecto, así como los mantenimientos y reparaciones necesarias para la operación y resguardo de la provisión ininterrumpida de energía eléctrica a los centros de cómputo de datos a cargo de la DMH y el Radar Meteorológico, a fin de resguardar la capacidad de generación, almacenamiento y operación de los distintos sistemas de información gestionados en dichos centros, que dependen al 100% de un suministro estable y con la potencia adecuada de energía eléctrica.

 

LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS

DEL INTERIOR

• Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:

            Nombre: Héctor Galeano

                Cargo: Jefe del Departamento de Electromecánica

                Dependencia: Gerencia Técnica D.A.

 

• Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

El presente llamado tiene como propósito mantener en condiciones óptimas de funcionamiento los grupos electrógenos instalados en los Aeródromos de la Ciudad de Pedro Juan Caballero y el Aeródromo de la Ciudad de Saltos del Guaira.

 

• Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):

El presente llamado surge por la necesidad cíclica (anual) y/o temporal de acuerdo a las necesidades que puedan ir surgiendo durante el periodo de vigencia del contrato.

 

Este llamado es realizado en base a las necesidades de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos recomendados por el fabricante a fin de garantizar el perfecto funcionamiento del grupo electrógeno.

 

• Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

En base a la norma ISO 9001 que es un estándar internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad (SGC) eficaz. Uno de los aspectos claves del SGC es el mantenimiento, el cual se encuentra en el apartado 7.1.3 y 8.5.1 de la norma.

 

El mantenimiento en el contexto de la norma ISO 9001 implica la planificación y ejecución de actividades para preservar el desempeño y la confiabilidad de los equipos y sistemas críticos, con el fin de prevenir fallos o disminución del desempeño, y garantizar la continuidad de las operaciones.

 

 LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH

LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

 

1. CRITERIOS QUE JUSTIFICAN EL LLAMADO:

 

Este llamado corresponde a una necesidad recurrente de mantener en condiciones los grupos electrógenos que se viene realizando periódicamente a fin de tener cubierto la operación y disponibilidad de energía en los centros de operación y procesamientos de las redes de generación de datos de la GSOM que opera a nivel del país, garantizando así los servicios que presta la DMH-DINAC.

 

En las especificaciones técnicas, se detallan los distintos mantenimientos necesarios para la operación de los sistemas y equipos meteorológicos distribuidos en todo el país, así como las ubicaciones donde se generan estos datos.

 

2. RESULTADOS ESPERADOS:

 

Implementar esta modalidad de contratación y mantenimiento permitirá a la DINAC:

 

• Asegurar la operatividad continua de los grupos electrógenos y sistemas eléctricos de los observatorios meteorológicos.
• Minimizar el tiempo de inactividad debido a fallos o mantenimientos.
• Garantizar que todos los procedimientos de mantenimiento y reparación se realicen de acuerdo con los estándares y recomendaciones del fabricante, asegurando así la longevidad y eficiencia de los equipos.

 

3. CONSIDERACIONES ESPECIALES:

 

La modalidad de contratación adoptada será la de Contrato Abierto, con carácter plurianual. Esto se implementa para asegurar un mantenimiento general inicial, seguido de mantenimientos mensuales, y garantizar la disponibilidad para reparaciones y sustituciones de repuestos/accesorios en caso de desgastes, fugas, roturas, o cualquier otro imprevisto. Este enfoque permitirá:

 

• Realizar mantenimientos periódicos.
• Adquirir e Instalar repuestos/accesorios necesarios en caso de desgaste o daños.
• Realizar reparaciones de mecanismos, circuitos electrónicos y cualquier otro tipo de imprevisto que pueda afectar a los grupos electrógenos y sistemas eléctricos de los sitios en los que están ubicados los grupos generadores.

 

De este modo, la DINAC se asegurará de que los generadores no queden fuera de servicio más tiempo del necesario para su reparación o sustitución de piezas, y que los sistemas eléctricos de los observatorios se mantengan operativos.

 

• Una vez firmado el Contrato, se realizará el mantenimiento de todos los grupos electrógenos comprendidos dentro del presente llamado. Posteriormente se realizarán mantenimientos o reparaciones a requerimiento del Fiscal designado por la DINAC, durante la vigencia del Contrato. En todos los casos, los mantenimientos serán solicitados por medio del Formulario FL-SDAF-09 Orden de Trabajo / Servicio emitido por el Fiscal del Contrato.
• El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Contratista como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
• El Contratista abastecerá del personal especializado, las herramientas y los insumos necesarios para efectuar un trabajo garantizado de los mantenimientos y reparaciones.
• Los servicios, así como los repuestos deberán contar con una GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO mínima de 6 (seis) meses.

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS:

 

Las especificaciones técnicas han sido establecidas ajustándose a las necesidades institucionales actuales, en concordancia con los objetivos, metas y prioridades, en las que se detallan en forma cualicuantitativa los requerimientos técnicos, atendiendo la existencia de la previsión de recursos institucionales contemplados en el Presupuesto General de la Nación vigente para este efecto, así como los mantenimientos y reparaciones necesarias para la operación y resguardo de la provisión ininterrumpida de energía eléctrica a los centros de cómputo de datos a cargo de la DMH y del Radar Meteorológico, a fin de resguardar la capacidad de generación, almacenamiento y operación de los distintos sistemas de información gestionados en dichos centros, que dependen al 100% de un suministro estable y con la potencia adecuada de energía eléctrica.

 

5. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO:

Mantenimientos:

• Debe ser realizado conforme a las recomendaciones y pautas específicas del fabricante tanto para el motor como para el generador.
• Debe ser llevado a cabo por personal capacitado y certificado.
• Se deben utilizar repuestos originales nuevos para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo del equipo.
• No se aceptarán bajo ninguna condición adaptaciones o reacondicionamientos que reemplacen a las piezas originales.

Reparaciones:

• El Contratista deberá obtener autorización de los Fiscales responsables mediante Orden de Trabajo/Servicio con el visto bueno de los mismos.
• El cambio de piezas se realizará en presencia de los Fiscales y/o personal técnico de la DMH.
• No se realizará ninguna sustitución sin la autorización correspondiente.

Servicios de Urgencia:

• La contratista deberá mantener un Servicio de Urgencia disponible para atender con prontitud cualquier llamada de la DINAC sobre el funcionamiento deficiente o paralización de los grupos electrógenos.
• Este servicio deberá estar operativo en cualquier horario, garantizando una rápida respuesta y resolución de problemas que eventualmente pudieran surgir.
• El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Contratista como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
• Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

 

6. LISTADO DE GRUPOS GENERADORES Y UBICACIONES DE LOS EQUIPOS SUJETOS A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

 

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	GRUPO ELECTRÓGENO MARCA AKSA MODELO APD 110C	DATA CENTER DMH CABECERA NORTE DEL AISP RUTA DEPARTAMENTAL D025 AVIADORES DEL CHACO CASI GRAL. BERNARDINO CABALLERO MARIANO ROQUE ALONSO DEPARTAMENTO CENTRAL
2	GRUPO ELECTRÓGENO MARCA GENPOWER 55KVA	RADAR METEOROLÓGICO DUAL DOPPLER, DR. GASPAR VILLAMAYOR CASI DR. CARLOS ZUBIZARRETA CAMPUS DE LA UNA SAN LORENZO DEPARTAMENTO CENTRAL
3	GRUPO ELECTRÓGENO LEROY SOMER MODELO LSA 44.2S7 J 6/4 150 KVA	CENTRO METEOROLÓGICO NACIONAL CNEL. FRANCISCO LÓPEZ 1080 C/ DE LA CONQUISTA, BARRIO SAN ANTONIO ASUNCIÓN CAPITAL

 

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MARCA AKSA MODELO APD 110C DATA CENTER CABECERA NORTE DEL AISP MRA

Especificaciones Técnicas del Grupo Electrógeno AKSA Modelo APD 110C

Marca: AKSA

Modelo: APD 110C

Fecha de Producción: 2016

Número de Serie: 78306668

Potencia Prime: 100 KVA

Modelo del Alternador: UC.1274C

Número de Serie del Alternador: X16F237439

Voltaje: 400/230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fases: 3P

RPM: 1500

Capacidad del Tanque de Combustible: 195 litros

PLAN DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO MARCA AKSA MODELO APD 110C DATA CENTER CABECERA NORTE DEL AISP MRA
Actividad	Frecuencia	Detalles
Inspección visual	Mensual	Verificación de estado general del equipo, fugas, ruidos anormales, etc.
Registro de horas de operación	Mensual	Registro de horas de funcionamiento en el manual de mantenimiento.
Nivel de aceite	Mensual	Verificación de nivel de aceite en el motor y rellenar si es necesario.
Nivel de refrigerante	Mensual	Verificación de nivel de refrigerante y rellenar si es necesario.
Nivel de electrolito de batería	Mensual	Verificación de nivel de electrolito en la batería y rellenar con agua destilada si es necesario.
Limpieza general	Mensual	Limpieza del exterior del equipo, eliminar polvo y suciedad.
Pruebas de funcionamiento	Mensual	Verificación del correcto funcionamiento del motor, generador y sistema eléctrico.
Cambio de aceite y filtro de aceite	Cada 50 Horas	Utilizando aceite y filtro de aceite recomendados por el fabricante.
Cambio de filtro de aire	Cada 250 Horas	Reemplazar el filtro de aire con uno nuevo del mismo tipo.
Cambio de filtro de combustible	Cada 250 Horas	Reemplazar el filtro de combustible con uno nuevo del mismo tipo.
Revisión completa	Cada 1000 Horas	Realizar una revisión exhaustiva del motor, generador y sistema eléctrico por personal calificado.
Controlador de Generador Deep Sea Electronics DSE 6020 MKII
Limpieza	Mensual	Limpiar la carcasa del controlador con un paño suave y húmedo. No utilizar productos químicos agresivos ni disolventes. Secar completamente el controlador antes de volver a encenderlo.
Calibración	Anual	Calibrar las entradas analógicas y digitales del controlador utilizando un calibrador de referencia. Verificación la precisión de las mediciones de voltaje, frecuencia y otras variables críticas.
Prueba de funcionamiento	Anual	Simular fallas de red y otras condiciones de alarma para Verificación el correcto funcionamiento del controlador. Asegurarse de que el generador arranca y se detiene correctamente según las configuraciones establecidas.
Reemplazo de batería	Anual	Reemplazar la batería interna del controlador por una nueva del mismo tipo y especificaciones. La batería interna proporciona alimentación de respaldo en caso de cortes de energía.
Actualización de firmware	Periódica	Mantener el controlador actualizado con el último firmware disponible del fabricante. Descargar e instalar las actualizaciones de firmware siguiendo las instrucciones del fabricante.

 

PLANILLA CON DESGLOSE UNITARIO DE SERVICIOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN
01	Elemento
02	Mano de obra por cambio de Elemento
03	Filtro de Aceite
04	Mano de obra por cambio de Filtro de Aceite
05	Filtro de Combustible
06	Mano de obra por cambio de Filtro de Combustible
07	Filtro refrigerante
08	Mano de obra por cambio del filtro refrigerante
09	Aceite 15W40
10	Mano de Obra por cambio de aceite de 15W40
11	Correa
12	Mano de Obra por cambio de Correa
13	Frasco APA
14	Mano de obra por cambio de Frasco APA
15	Refrigerante
16	Mano de Obra por cambio de Refrigerante
17	Cargador de Batería 24 VCC
18	Mano de obra por cambio de Cargador
19	Calentador de Camisa
20	Mano de obra por cambio de Calentador de Camisa
21	Motor de Arranque
22	Mano de obra por cambio de motor de arranque
23	Alternador
24	Mano de obra por cambio de Alternador
25	Solenoide
26	Mano de obra por cambio de Solenoide
27	Medidor de Nivel de Combustible
28	Mano de obra por cambio de Nivel de Combustible
29	BuIbo de Temperatura
30	Mano de obra por cambio de BuIbo de Temperatura
31	BuIbo de Presión de Aceite
32	Mano de obra por cambio de BuIbo de presión de Aceite
33	Regulador de Voltaje
34	Mano de obra por cambio de Regulador de Voltaje
35	Batería 12 VCC 100A/h
36	Mano de obra por cambio de batería de 12 VCC 100A/h
37	Panel de control digital
38	Mano de obra por cambio de panel de control digital
39	Rele intersase 24 VDC
40	Mano de obra por cambio de Rele intersase 24 VDC
41	Pickup Magnetic
42	Mano de obra por cambio Pickup Magnetic
43	Termostato
44	Mano de Obra por Cambio de Termostato
45	Sistema de Puesta a Tierra bajo norma IEEE80
46	Mano de obra por cambio de puesta a tierra
47	Mantenimiento preventivo y correctivo mensual
48	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional bimestral
49	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional semestral
50	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional anual

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO MARCA GENPOWER 55KVA SITIO RADAR METEOROLÓGICO DUAL DOPPLER DEL CAMPUS SAN LORENZO DE LA UNA

Especificaciones Técnicas del Grupo Electrógeno GENPOWER Modelo LG55YD 55KVA

Marca: GENPOWER

Modelo: LG55YD

Fecha de Producción: 2021

Número de Serie: 2106073

Potencia Prime: 55 KVA

Modelo del Alternador: LA224G40

Número de Serie del Alternador: F22C2104317

Voltaje: 400/230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fases: 3P

RPM: 1500

Capacidad del Tanque de Combustible: 125 litros

PLAN DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO MARCA GENPOWER 55KVA SITIO RADAR METEOROLÓGICO DUAL DOPPLER DEL CAMPUS SAN LORENZO DE LA UNA
ACTIVIDAD	FRECUENCIA	DETALLES
Inspección visual	Mensual	Verificación de estado general del equipo, fugas, ruidos anormales, etc.
Registro de horas de operación	Mensual	Registro de horas de funcionamiento en el manual de mantenimiento.
Nivel de aceite	Mensual	Verificación de nivel de aceite en el motor y rellenar si es necesario.
Nivel de refrigerante	Mensual	Verificación de nivel de refrigerante y rellenar si es necesario.
Nivel de electrolito de batería	Mensual	Verificación de nivel de electrolito en la batería y rellenar con agua destilada si es necesario.
Limpieza general	Mensual	Limpieza del exterior del equipo, eliminar polvo y suciedad.
Pruebas de funcionamiento	Mensual	Verificación del correcto funcionamiento del motor, generador y sistema eléctrico.
Cambio de aceite y filtro de aceite	Cada 50 Horas	Utilizando aceite y filtro de aceite recomendados por el fabricante.
Cambio de filtro de aire	Cada 250 Horas	Reemplazar el filtro de aire con uno nuevo del mismo tipo.
Cambio de filtro de combustible	Cada 250 Horas	Reemplazar el filtro de combustible con uno nuevo del mismo tipo.
Revisión completa	Cada 1000 Horas	Realizar una revisión exhaustiva del motor, generador y sistema eléctrico por personal calificado.
CONTROLADOR DE GENERADOR MARCA COMAP MODELO INTELILITE 9
Inspección visual y limpieza del controlador	Mensual	Verificar si hay daños físicos en el controlador. Verificar si hay indicadores de alarma o error en el panel de control. Asegurarse de que el controlador esté bien ventilado y libre de polvo y suciedad. Apagar el generador y desconectar la batería. Limpiar el exterior del controlador con un paño suave y seco. Limpiar la pantalla del controlador con un paño suave y húmedo. Aspirar el polvo y la suciedad del interior del controlador.
Inspección exhaustiva del controlador por parte de un técnico calificado.	Anual	Verificar el funcionamiento de todos los botones, interruptores y indicadores. Calibrar los sensores del controlador. Comprobar la batería del controlador. Limpiar y lubricar los contactos eléctricos.
Reparación o reemplazo de componentes defectuosos.	Según sea necesario	Si el controlador no funciona correctamente, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones de solución de problemas. Si no puede solucionar el problema, contacte a un técnico calificado.
Reemplazo de batería	Anual	Reemplazar la batería interna del controlador por una nueva del mismo tipo y especificaciones. La batería interna proporciona alimentación de respaldo en caso de cortes de energía.
Actualización de firmware	Periódica	Mantener el controlador actualizado con el último firmware disponible del fabricante. Descargar e instalar las actualizaciones de firmware siguiendo las instrucciones del fabricante.

 

PLANILLA CON DESGLOSE UNITARIO DE SERVICIOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA
ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Elemento
2	Mano de obra por cambio de Elemento
3	Filtro de Aceite
4	Mano de obra por cambio de Filtro de Aceite
5	Filtro de Combustible
6	Mano de obra por cambio de Filtro de Combustible
7	Filtro trampa de Agua
8	Mano de obra por cambio de trampa de agua
9	Aceite 15W40
10	Mano de Obra por cambio de aceite de 15W40
11	Correa
12	Mano de Obra por cambio de Correa
13	Frasco APA
14	Mano de obra por cambio de Frasco APA
15	Refrigerante
16	Mano de Obra por cambio de Refrigerante
17	Cargador de Batería 24 VCC
18	Mano de obra por cambio de Cargador de camisa
19	Calentador de Camisa
20	Mano de obra por cambio de Calentador de Camisa
21	Motor de Arranque
22	Mano de obra por cambio de motor de arranque
23	Alternador
24	Mano de obra por cambio de Alternador
25	Solenoide
26	Mano de obra por cambio de Solenoide
27	Medidor de Nivel de Combustible
28	Mano de obra por cambio de Nivel de Combustible
29	BuIbo de Temperatura
30	Mano de obra por cambio de BuIbo de Temperatura
31	BuIbo de Presión de Aceite
32	Mano de obra por cambio de BuIbo de presión de Aceite
33	Regulador de Voltaje
34	Mano de obra por cambio de Regulador de Voltaje
35	Batería 12 VCC 100A/h
36	Mano de obra por cambio de baterfa de 12 VCC 100A/h
37	Panel de control digital
38	Mano de obra por cambio de panel de control digital
39	Speed control
40	Mano de obra por cambio de Speed Control
41	Sistema de Monitoreo remoto e informa de encendido de Generador
42	Mano de obra por cambio de sistema de Monitoreo remoto e informa de encendido de Generador
43	Sistema de Monitoreo remoto e informa de nivel de combustible
44	Mano de Obra por cambio de Sistema de Monitoreo remoto e informa de nivel de combustible
45	Termostato
46	Mano de Obra por Cambio de Termostato
47	Sistema de Puesta a Tierra bajo norma IEEE80
48	Mano de obra por cambio de puesta a tierra
49	Mantenimiento preventivo y correctivo mensual
50	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional bimestral
51	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional semestral
52	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional anual

 

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO LEROY SOMER MODELO LSA 44.2S7 J 6/4 150 KVA CENTRO METEOROLÓGICO NACIONAL

Especificaciones Técnicas del Grupo Electrógeno Leroy Somer Modelo LSA 44.2S7 J 6/4 150KVA

Marca: LEROY SOMER

Modelo: 060808

Fecha de Producción: 2006

Número de Serie: 2106073

Potencia Prime: 150 KVA

Modelo del Alternador: LSA 44.2S7 J 6/4

Número de Serie del Alternador: 1666631

Voltaje: 400/230 V

Frecuencia: 50 Hz

Fases: 3P

RPM: 1500

Capacidad del Tanque de Combustible: 160 litros

PLANILLA CON DESGLOSE UNITARIO DE SERVICIOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA
Ítem	Descripción
1	Elemento
2	Mano de obra por cambio de Elemento
3	Filtro de Aceite
4	Mano de obra por cambio de Filtro de Aceite
5	Filtro de Combustible
6	Mano de obra por cambio de Filtro de Combustible
7	Filtro refrigerante
8	Mano de obra por cambio del filtro refrigerante
9	Aceite 15W40
10	Mano de Obra por cambio de aceite de 15W40
11	Correa
12	Mano de Obra por cambio de Correa
13	Frasco APA
14	Mano de obra por cambio de Frasco APA
15	Refrigerante
16	Mano de Obra por cambio de Refrigerante
17	Cargador de Batería 24 VCC
18	Mano de obra por cambio de Cargador
19	Calentador de Camisa
20	Mano de obra por cambio de Calentador de Camisa
21	Motor de Arranque
22	Mano de obra por cambio de motor de arranque
23	Alternador
24	Mano de obra por cambio de Alternador
25	Solenoide
26	Mano de obra por cambio de Solenoide
27	Medidor de Nivel de Combustible
28	Mano de obra por cambio de Nivel de Combustible
29	BuIbo de Temperatura
30	Mano de obra por cambio de BuIbo de Temperatura
31	BuIbo de Presión de Aceite
32	Mano de obra por cambio de BuIbo de presión de Aceite
33	Regulador de Voltaje
34	Mano de obra por cambio de Regulador de Voltaje
35	Batería 12 VCC 100A/h
36	Mano de obra por cambio de baterfa de 12 VCC 100A/h
37	Panel de control digital
38	Mano de obra por cambio de panel de control digital
39	Rele intersase 24 VDC
40	Mano de obra por cambio de Rele intersase 24 VDC
41	Pickup Magnetic
42	Mano de obra por cambio Pickup Magnetic
43	Termostato
44	Mano de Obra por Cambio de Termostato
45	Sistema de Puesta a Tierra bajo norma IEEE80
46	Mano de obra por cambio de puesta a tierra
47	Mantenimiento preventivo y correctivo mensual
48	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional bimestral
49	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional semestral
50	Mantenimiento preventivo y correctivo adicional anual

 

LOTE N° 2 - CMN

1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO DE 100 KVA EN EL SITIO RADAR METEOROLÓGICO DUAL DOPPLER DEL CAMPUS SAN LORENZO DE LA UNA

Objetivo:

Adquirir e instalar un nuevo transformador de potencia trifásico de 100 kVA en el Sitio Radar Meteorológico Dual Doppler del Campus San Lorenzo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), incluyendo la gestión de los permisos ante la ANDE u otra institución competente, el retiro y transporte del transformador instalado actualmente hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la provisión de la mano de obra y el detalle de materiales necesarios, incluyendo:

• Suministro e instalación del nuevo transformador de potencia trifásico de 100 kVA.
• Retiro y transporte del transformador instalado actualmente hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
• Gestión de permisos ante la ANDE u otra institución competente.
• Suministro de mano de obra calificada para la instalación y pruebas del nuevo transformador.
• Suministro de materiales necesarios para la instalación, incluyendo cables, conectores, protecciones, etc.
• Elaboración de documentación técnica, incluyendo planos, memorias de cálculo y manuales de operación.
• Pruebas y puesta en marcha del nuevo transformador.

Especificaciones del Transformador de Potencia:

• Tipo: Trifásico, seco, autoenfriado
• Potencia nominal: 100 kVA
• Tensión primaria: 23.000 V ± 5%
• Tensión secundaria: 440/220 V ± 5%
• Frecuencia: 50 Hz
• Factor de potencia: 0.9
• Clase de aislamiento: F
• Impedancia: 5%
• Regulación de voltaje: ± 2%
• Enfriamiento: Natural
• Grado de protección: IP23
• Peso aproximado: 800 kg
• Dimensiones aproximadas: 1000 x 800 x 1200 mm

Trabajos a Realizar:

Retiro y Transporte del Transformador Actual:

Desmontaje del transformador:

• Se debe utilizar grúa o equipo de elevación adecuado para desmontar el transformador de la columna de cemento.
• Se deben seguir los procedimientos de seguridad para el manejo de cargas pesadas.
• Se debe proteger el transformador de daños durante el desmontaje.
• Preparación para el transporte:
• Se debe asegurar el transformador para su transporte con amarres y sujeciones adecuadas.
• Se debe proteger el transformador de la intemperie y de posibles daños durante el transporte.
• Transporte del Transformador:
• Transporte del transformador retirado en vehículo de transporte adecuado con la capacidad de carga y las dimensiones necesarias para el transformador, hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
• Descarga y colocación del transformador actual en el lugar designado en el aeropuerto.

Gestión de Permisos:

• Obtención de los permisos necesarios ante la ANDE u otra institución competente para la instalación del nuevo transformador.
• Presentación de la documentación técnica requerida para la obtención de los permisos.
• Seguimiento y gestión de los trámites ante las autoridades competentes.

Instalación del Nuevo Transformador:

• Preparación del sitio de instalación, incluyendo la construcción de una base de hormigón y la instalación de conductos para cables.
• Recepción del nuevo transformador en el Sitio Radar Meteorológico Dual Doppler.
• Descarga y colocación del nuevo transformador en su base.
• Conexión del nuevo transformador a la red eléctrica.
• Instalación de protecciones eléctricas y sistemas de control.
• Pruebas y puesta en marcha del nuevo transformador.

Suministro de Materiales:

• Suministro de cables, conectores, protecciones eléctricas, sistemas de control y demás materiales necesarios para la instalación del nuevo transformador.
• Los materiales suministrados deberán cumplir con las normas técnicas y de calidad vigentes.

Mano de Obra:

• Suministro de mano de obra calificada para la realización de todos los trabajos descritos en el presente documento.
• El personal deberá contar con la experiencia y las certificaciones necesarias para la instalación y pruebas del transformador.

Documentación Técnica:

• Elaboración de planos, memorias de cálculo y manuales de operación para la instalación y operación del nuevo transformador.
• La documentación técnica deberá ser clara, concisa y cumplir con las normas técnicas vigentes.

Condiciones Generales:

• El Contratista deberá presentar una oferta que incluya el precio total de los trabajos, desglosado por ítem.
• El Contratista deberá presentar un cronograma de ejecución de los trabajos.
• El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y mano de obra utilizados en la instalación del nuevo transformador.
• El Contratista deberá ofrecer un período de garantía de al menos un año para el nuevo transformador y la instalación

Observación

El Contratista deberá incluir materiales eléctricos para la interconexión del sistema de fuerza y mando, provisión de los conductores eléctricos, bandejas metálicas y Sistema de Puesta a Tierra SPAT para la unidad generadora, todos los componentes eléctricos deberán ser dimensionados según capacidad del grupo electrógeno ofertado.

 

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así también los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Contratista.

 

El plazo para la entrega de la totalidad de los ítems adjudicados es de 90 (noventa) días calendario, contados a partir de la formalización del Contrato, sirviendo  dicho  acto  de notificación  suficiente  para que el Contratista inicie los trámites para la provisión correspondiente.

 

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo plan de mantenimiento y reparación, indicados en el presente apartado.

 

Lugar de Entrega:

Plan de entrega de los servicios

 

Para la entrega de bienes y/o servicios proporcionados por la empresa adjudicada, la misma deberá proveer información detallada de los bienes y/o servicios a ser suministrados y/o proporcionados, dicha información deberá satisfacer la siguiente planilla al momento de la recepción final de los bienes y/o servicios.

 

Logo y datos de identificación del adjudicado

PLANILLA DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO DE 100 KVA EN EL SITIO RADAR METEOROLÓGICO DUAL DOPPLER DEL CAMPUS SAN LORENZO DE LA UNA - ID N° 448272

NOMBRE DEL EQUIPO:

MARCA:

MODELO :

NÚMERO DE SERIE

NOMBRE DEL RES PONSABLE:

ITEM

DESCRIPCIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

FECCHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

 

Embalajes y documentos

 

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán para el: LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

• El Contratista embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos.

En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

• El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

PLANIFICACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de Contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del Contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Indicadores de cumplimiento Para:

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH

LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS DEL INTERIOR.

 

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Formulario FL-SDAF-09 -  Orden de Trabajo / Servicio emitido por el Fiscal del Contrato	Formulario FL-SDAF-09 - Certificado de Conformidad emitido por el Fiscal del Contrato	El 1er. servicio se realizará dentro de los 10 (diez) días calendarios, contados a partir de la formalización del Contrato y la recepción del Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio emitido por el Fiscal designado. Los demás servicios serán a requerimiento dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días calendarios, a partir de la recepción del Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio emitido por el Fiscal designado.

 

• El 1er. servicio se realizará dentro de los 10 (diez) días calendarios, contados a partir de la formalización del Contrato y la recepción del Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio emitido por el Fiscal designado.
• Los demás servicios serán a requerimiento dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días calendarios, a partir de la recepción del Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio emitido por el Fiscal designado.
• Los casos de asistencia urgente por desperfectos deberán ser atendidos por el CONTRATISTA en el menor tiempo posible, quien deberá mantener un servicio de atención para casos de urgencia para atender con prontitud en cualquier horario, cualquier llamada que reciba de la DINAC sobre funcionamiento deficiente o paralización de los equipos, incluyendo las atenciones de normalización impostergables del funcionamiento sin costo alguno para la DINAC.

 

Indicadores de cumplimiento Para:

LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio emitido por el Fiscal del Contrato	Nota de Remisión timbrada Formulario FL-SDAF-09 - Certificado de Conformidad emitido por el Fiscal del Contrato Nota de Recepción Dpto. de Patrimonio DINAC	Plazo: 90 (noventa) días calendarios, contados a partir de la formalización del Contrato y recepción del Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio emitido por el Fiscal del Contrato.

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato:

 

Fecha: será según la establecida en el apartado etapas y plazos de los datos de la convocatoria publicados en el SICP.

Lugar:

 

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH

LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS DEL INTERIOR

 

1. Data Center DMH cabecera norte del AISP - Ruta Departamental D025 - Aviadores Del Chaco casi Gral. Bernardino Caballero - Mariano Roque Alonso - Departamento Central.

 

2. Radar Meteorológico Dual Doppler - Dr. Gaspar Villamayor casi Dr. Carlos Zubizarreta -  Campus de la UNA - San Lorenzo - Departamento Central

 

3. Centro Meteorológico Nacional - Cnel. Francisco López 1080 c/ De La Conquista - Barrio San Antonio, Asunción - Capital.

 

 

LOTE N° 3 -  ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

 

Radar Meteorológico Dual Doppler - Dr. Gaspar Villamayor casi Dr. Carlos Zubizarreta -  Campus de la UNA - San Lorenzo - Departamento Central

 

Hora: será según la establecida en el apartado etapas y plazos de los datos de la convocatoria publicados en el SICP.

Procedimiento: A fin de que los Oferentes visiten e inspeccionen el sitio y sus alrededores, para obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta, deberán recurrir al lugar indicado en la fecha y hora establecidas en el SICP.  Se expedirá una Constancia de participación.

 

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: funcionario que fuere designado por la Gerencia de Sistemas de Observaciones Meteorológicas de la DMH DINAC.

 

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

 

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

 

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

 

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

 

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

 

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

 

Autorización del Fabricante

 

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante serán para el: LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH.

 

El Oferente deberá presentar fotocopia simple del documento vigente que acredite fehacientemente que el mismo es Fabricante y/o Representante y/o Distribuidor y/o Sub-Distribuidor Autorizado para el Paraguay de la marca del equipo a ser proveído, ya sea mediante documento emitido por la firma autorizante o mediante la presentación del Formulario correspondiente incluido en la Sección Formularios del PBC debidamente suscripto por la firma autorizante.

 

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

 

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

 

Tiempo de funcionamiento de los bienes: SERÁ 12 MESES

 

Plazo de reposición de bienes: el establecido para cada caso por la DMH DINAC, mediante la emisión del Formulario FL-SDAF-09 - Orden de Trabajo/Servicio por el Fiscal del Contrato remitida al Contratista.

 

El Contratista debe garantizar que todos los bienes/servicios suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

 

La Contratante comunicará al Contratista la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al Contratista facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

 

Tan pronto reciba esta comunicación y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.

 

Si el Contratista después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la Contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Contratista y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Contratista en virtud del Contrato.

 

 

Plazo de validez de la Garantía de los bienes: SERÁ 12 MESES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH

1.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO MARCA AKSA MODELO APD 110C DATA CENTER CABECERA NORTE DEL AISP MRA
ITEM		DESCRIPCION DEL BIEN			UNIDAD	CANTIDAD	PRESENTACION
1		Elemento
2		Mano de obra por cambio de Elemento
3		Filtro de Aceite
4		Mano de obra por cambio de Filtro de Aceite
5		Filtro de Combustible
6		Mano de obra por cambio de Filtro de Combustible
7		Filtro refrigerante
8		Mano de obra por cambio del filtro refrigerante
9		Aceite 15W40
10		Mano de Obra por cambio de aceite de 15W40
11		Correa
12		Mano de Obra por cambio de Correa
13		Frasco APA
14		Mano de obra por cambio de Frasco APA
15		Refrigerante
16		Mano de Obra por cambio de Refrigerante
17		Cargador de Batería 24 VCC
18		Mano de obra por cambio de Cargador
19		Calentador de Camisa
20		Mano de obra por cambio de Calentador de Camisa
21		Motor de Arranque
22		Mano de obra por cambio de motor de arranque
23		Alternador
24		Mano de obra por cambio de Alternador
25		Solenoide
26		Mano de obra por cambio de Solenoide
27		Medidor de Nivel de Combustible
28		Mano de obra por cambio de Nivel de Combustible
29		BuIbo de Temperatura
30		Mano de obra por cambio de BuIbo de Temperatura
31		BuIbo de Presión de Aceite
32		Mano de obra por cambio de BuIbo de presión de Aceite
33		Regulador de Voltaje
34		Mano de obra por cambio de Regulador de Voltaje
35		Batería 12 VCC 100A/h
36		Mano de obra por cambio de batería de 12 VCC 100A/h
37		Panel de control digital
38		Mano de obra por cambio de panel de control digital
39		Rele intersase 24 VDC
40		Mano de obra por cambio de Rele intersase 24 VDC
41		Pickup Magnetic
42		Mano de obra por cambio Pickup Magnetic
43		Termostato
44		Mano de Obra por Cambio de Termostato
45		Sistema de Puesta a Tierra bajo norma IEEE80
46		Mano de obra por cambio de puesta a tierra
47		Mantenimiento preventivo y correctivo mensual
48		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional bimestral
49		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional semestral
50		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional anual
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO MARCA GENPOWER 55KVA SITIO RADAR METEOROLOGICO DUAL DOPPLER DEL CAMPUS SAN LORENZO DE LA UNA
51		Elemento
52		Mano de obra por cambio de Elemento
53		Filtro de Aceite
54		Mano de obra por cambio de Filtro de Aceite
55		Filtro de Combustible
56		Mano de obra por cambio de Filtro de Combustible
57		Filtro trampa de Agua
58		Mano de obra por cambio de trampa de agua
59		Aceite 15W40
60		Mano de Obra por cambio de aceite de 15W40
61		Correa
62		Mano de Obra por cambio de Correa
63		Frasco APA
64		Mano de obra por cambio de Frasco APA
65		Refrigerante
66		Mano de Obra por cambio de Refrigerante
67		Cargador de Batería 24 VCC
68		Mano de obra por cambio de Cargador de camisa
69		Calentador de Camisa
70		Mano de obra por cambio de Calentador de Camisa
71		Motor de Arranque
72		Mano de obra por cambio de motor de arranque
73		Alternador
74		Mano de obra por cambio de Alternador
75		Solenoide
66		Mano de obra por cambio de Solenoide
77		Medidor de Nivel de Combustible
78		Mano de obra por cambio de Nivel de Combustible
79		BuIbo de Temperatura
80		Mano de obra por cambio de BuIbo de Temperatura
81		BuIbo de Presión de Aceite
82		Mano de obra por cambio de BuIbo de presión de Aceite
83		Regulador de Voltaje
84		Mano de obra por cambio de Regulador de Voltaje
85		Batería 12 VCC 100A/h
86		Mano de obra por cambio de baterfa de 12 VCC 100A/h
87		Panel de control digital
88		Mano de obra por cambio de panel de control digital
89		Speed control
90		Mano de obra por cambio de Speed Control
91		Sistema de Monitoreo remoto e informa de encendido de Generador
92		Mano de obra por cambio de sistema de Monitoreo remoto e informa de encendido de Generador
93		Sistema de Monitoreo remoto e informa de nivel de combustible
94		Mano de Obra por cambio de Sistema de Monitoreo remoto e informa de nivel de combustible
95		Termostato
96		Mano de Obra por Cambio de Termostato
97		Sistema de Puesta a Tierra bajo norma IEEE80
98		Mano de obra por cambio de puesta a tierra
99		Mantenimiento preventivo y correctivo mensual
100		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional bimestral
101		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional semestral
102		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional anual
3.  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO LEROY SOMER MODELO LSA 44.2S7 J 6/4 150KVA CENTRO METEOROLOGICO NACIONAL
103		Elemento
104		Mano de obra por cambio de Elemento
105		Filtro de Aceite
106		Mano de obra por cambio de Filtro de Aceite
107		Filtro de Combustible
108		Mano de obra por cambio de Filtro de Combustible
109		Filtro refrigerante
110		Mano de obra por cambio del filtro refrigerante
111		Aceite 15W40
112		Mano de Obra por cambio de aceite de 15W40
113		Correa
114		Mano de Obra por cambio de Correa
115		Frasco APA
116		Mano de obra por cambio de Frasco APA
117		Refrigerante
118		Mano de Obra por cambio de Refrigerante
119		Cargador de Batería 24 VCC
120		Mano de obra por cambio de Cargador
121		Calentador de Camisa
122		Mano de obra por cambio de Calentador de Camisa
123		Motor de Arranque
124		Mano de obra por cambio de motor de arranque
125		Alternador
126		Mano de obra por cambio de Alternador
127		Solenoide
128		Mano de obra por cambio de Solenoide
129		Medidor de Nivel de Combustible
130		Mano de obra por cambio de Nivel de Combustible
131		BuIbo de Temperatura
132		Mano de obra por cambio de BuIbo de Temperatura
133		BuIbo de Presión de Aceite
134		Mano de obra por cambio de BuIbo de presión de Aceite
135		Regulador de Voltaje
136		Mano de obra por cambio de Regulador de Voltaje
137		Batería 12 VCC 100A/h
138		Mano de obra por cambio de baterfa de 12 VCC 100A/h
139		Panel de control digital
140		Mano de obra por cambio de panel de control digital
141		Rele intersase 24 VDC
142		Mano de obra por cambio de Rele intersase 24 VDC
143		Pickup Magnetic
144		Mano de obra por cambio Pickup Magnetic
145		Termostato
146		Mano de Obra por Cambio de Termostato
147		Sistema de Puesta a Tierra bajo norma IEEE80
148		Mano de obra por cambio de puesta a tierra
149		Mantenimiento preventivo y correctivo mensual
150		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional bimestral
151		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional semestral
152		Mantenimiento preventivo y correctivo adicional anual
	Monto mínimo		Gs. 117.529.080
	Monto máximo		Gs. 355.048.160

 

LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS

DEL INTERIOR

 

1. Mantenimiento de GRUPO ELECTROGENO DE 50/70 KVA - Aeródromo de Pedro Juan Caballero.

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA
1	Provisión de Filtro de aceite	Unidad
2	Provisión de Filtro de aire	Unidad
3	Provisión de Filtro de combustible	Unidad
4	Provisión de Correas del alternador	Unidad
5	Provisión de Correas del radiador	Unidad
6	Provisión de mangueras de combustible	Unidad
7	Provisión de bombín excitador de bomba	Unidad
8	Provisión de Cargador de Batería externo 12/24 V automático con amperímetro y todas sus protecciones	Unidad
9	Limpieza y reparación de radiador	Unidad
10	Reparación de alternador	Unidad
11	Regulación de Válvula	Unidad
12	Reparación completa de motor de arranque	Unidad
13	Provisión de Bendix	Unidad
14	Provisión de Calentador Camisa	Unidad
15	Provisión de Batería 120 Ah 12 V	Unidad
16	Provisión de reten de bancada (lado frontal)	Unidad
17	Reparación del Sistema lógico de control de ATS	Unidad
18	Provisión de junta tapa balancín	Unidad
19	Reparación de placa de excitación del alternador principal	Unidad
20	Provisión de Placa de Intento de arranque	Unidad
21	Provisión de Liquido refrigerante por Litro	Unidad
22	Provisión de Aceite 15W40 por litro	Unidad
23	Traslado a Pedro Juan Caballero	Unidad
24	Costo de Mano de Obra del servicio técnico, por la sustitución de repuestos o accesorios	Hora

 

2. Mantenimiento de GRUPO ELECTROGENO DE 50/70 KVA - Aeródromo de Saltos del Guaira.

Ítem	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA
25	Provisión de Filtro de aceite	Unidad
26	Provisión de Filtro de aire	Unidad
27	Provisión de Filtro de combustible	Unidad
28	Provisión de Correas del alternador	Unidad
29	Provisión de Correas del radiador	Unidad
30	Provisión de mangueras de combustible	Unidad
31	Provisión de bombín excitador de bomba	Unidad
32	Provisión de Cargador de Batería externo 12/24 V automático con amperímetro y todas sus protecciones	Unidad
33	Limpieza y reparación de radiador	Unidad
34	Reparación de alternador	Unidad
35	Regulación de Válvula	Unidad
36	Reparación completa de motor de arranque	Unidad
37	Provisión de Bendix	Unidad
38	Provisión de Calentador Camisa	Unidad
39	Provisión de Batería 120 Ah 12 V	Unidad
40	Provisión de reten de bancada (lado frontal)	Unidad
41	Reparación del Sistema lógico de control de ATS	Unidad
42	Provisión de junta tapa balancín	Unidad
43	Reparación de placa de excitación del alternador principal	Unidad
44	Provisión de Placa de Intento de arranque	Unidad
45	Provisión de Líquido refrigerante por Litro	Unidad
46	Provisión de Aceite 15W40 por litro	Unidad
47	Traslado a Pedro Juan Caballero	Unidad
48	Costo de Mano de Obra del servicio técnico, por la sustitución de repuestos o accesorios	Hora

 

Monto mínimo	Gs. 30.000.000
Monto máximo	Gs. 60.000.000

 

LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Presentación
1	ADQUISICION E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICA DE 100 KVA EN EL SITIO RADAR METEOROLOGICO DUAL DOPPLER DEL CAMPUS SAN LORENZO DE LA UNA	Unidad	1	Unidad

 

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DONDE LOS       SERVICIOS SERÁN PRESTADOS	FECHA(S) TOPES DE ENTREGA DE LOS      SERVICIOS
LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH
Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	RADAR METEOROLOGICO DUAL DOPPLER, DR. GASPAR VILLAMAYOR CASI DR. CARLOS ZUBIZARRETA CAMPUS DE LA UNA SAN LORENZO DEPARTAMENTO CENTRAL	90 (noventa) días calendarios, contados a partir de la fecha de publicación del contrato en el SICP

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DONDE LOS       SERVICIOS SERÁN PRESTADOS	FECHA(S) TOPES DE ENTREGA DE LOS      SERVICIOS
LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH 1. GRUPO ELECTROGENO MARCA AKSA MODELO APD 110C
Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	DATACENTER DMH CABECERA NORTE DEL AISP RUTA DEPARTAMENTAL DO25 AVIADORES DEL CHACO CASI GRAL. BERNARDINO CABALLERO MARIANO ROQUE ALONSO DEPARTAMENTO CENTRAL	90 (noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo/Servicio
LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH 2. GRUPO ELECTROGENO MARCA GENPOWER 55KVA
Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	RADAR METEOROLOGICO DUAL DOPPLER, DR. GASPAR VILLAMAYOR CASI DR. CARLOS ZUBIZARRETA CAMPUS DE LA UNA SAN LORENZO DEPARTAMENTO CENTRAL	90 (noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo/Servicio
LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH 3. GRUPO ELECTROGENO LEROY SOMER MODELO LSA 44.2S7 J 6/4 150KVA
Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	CENTRO METEOROLOGICO NACIONAL CNEL. FRANCISCO LOPEZ 1080 C/ DE LA CONQUISTA, BARRIO SAN ANTONIO ASUNCION CAPITAL	90 (noventa) días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo/Servicio
LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS DEL INTERIOR
Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	AERÓDROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	15 (quince) días  contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo/Servicio
Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	Según planilla de precios descargados del SICP	AERÓDROMO DE SALTOS DEL GUAIRA	15 (quince) días  contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Trabajo/Servicio

No aplica

LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH

 

No aplica

INDICADOR	TIPO			FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA LA DMH  LOTE N° 2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA AERODROMOS DEL INTERIOR
ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO			A requerimiento de la dependencia solicitante.
INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	INFORME			Dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días calendarios contados a partir de la recepción del servicio solicitado.
LOTE N° 3 - ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH
INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO		INFORME	Dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días calendarios contados a partir de la recepción de los bienes solicitados.